合同协议是商业合作的基石，对于市场经济的发展具有重要意义。小编为大家整理了一些合同协议的典型案例，希望对您有所帮助。
充电桩安装合同
甲方：（物业）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
乙方：（合作方）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
根据相关法律法规的规定，基于诚实信用、公平正义的原则，甲乙双方就合作事宜，经协商一致达成合同如下：
1.甲方将乙方引入园区开展业务便民经营，乙方独立经营、自负盈亏。
2.合作业务：充电桩。
3.乙方向甲方支付电费金额：度/元（含税）。
本合同期限年，自年月日起至年月止。其中设备安装期限自年月日起至年月日止,此期间设备安装期限乙方承担合同约定责任，但甲方不收取费用。
1.乙方向甲方支付电费度/元（含税）。付款方式为转账（转账/支票）。
2.乙方按照以下第种方式向甲方支付场地费：
（1）阶段性付款。乙方按月（月/季度/半年/年/其他）支付。
（3）乙方于每季度月初在合作项目的物业管理处的客户服务中心据实交纳，或者采取其他方式缴纳：无。
3.甲方指定收款账户信息：
户名：
账号：
开户行：
甲方未授权任何第三方（含xx员工）收取本合同项下的其它费用、保证金等相关款项，请乙方履行支付义务，直接支付相关款项至合同中约定的对公账户，否则相关法律责任由乙方自行承担。
6.乙方开票信息：
户名：
账号：
开户行：
纳税人识别号：
联系地址：
联系电话：
（一）甲方的权利与义务。
1.甲方享有园区物业管理服务权。甲方对充电桩机器的摆放地点、使用情况、乙方经营管理情况等享有监督管理权和建议权，如乙方的行为违反法律规定、合同约定或者公序良俗的，甲方有权要求乙方纠正。甲方发现乙方充电桩机器出现故障的，应及时通知乙方维修或者更换。
2.乙方拒绝支付或者延期支付本合同约定的费用款项的，甲方有权催告，超过15日未支付的，甲方有权单方终止本合同并要求乙方撤场。
3.如乙方的`充电桩机器需要使用电、水等能源的，甲方应积极配合并提供，产生的相关费用由乙方自行承担。
4.合作项目成立业主大会或者业主委员会的，甲方应配合乙方积极与业主大会或者业主委员会沟通。如合作项目的物业服务企业发生变更的，本合同终止，双方据实结算，双方互不担责。
5.甲方有权对乙方开展业务进行监督，对客户满意度进行回访，对乙方在合作项目中的业务开展方案提出咨询意见及建议。
6.甲方有权对乙方的活动、营销方案等进行审核和监督。
7.甲方可结合市场开展进行行业对标，评审执行方案，改良终端服务效果。
8.甲方可收集反馈市场信息，给予业务开展指导意见，帮助乙方提升业务品质。
9.甲方可对乙方现场物品摆放指导、现场卫生督导以及撤场验收检查，帮助乙方提升现场品质。
10.甲方需在本合同签订后，禁止签约小区出现类似乙方经营产品。
（二）乙方的权利与义务。
1.乙方放置充电桩机器的位置，由合作项目的物业管理处指定。
2.充电桩机器在运输、安装、使用、拆卸、移动过程中发生安全责任事故，造成甲方、第三人的人身财产损失的，由乙方承担责任并负责赔偿。
3.乙方负责充电桩机器的保管，并确定牢xx装。充电桩机器在使用中发生故障、损坏或者被盗的，乙方应自发现或者接到通知之日起48小时内完成维修或者更换。充电桩机器因第三方侵权导致损坏或者丢失的，乙方有权要求甲方给予必要的协助（即查询监控摄像、居中调解）。
4.乙方应合法经营，并将开展业务的各项文件提交甲方备案。
5.乙方承诺在合作项目经营期间遵守甲方以及项目物业管理处的管理和各项规定，维护甲方、业主、客户的合法权益。乙方应按时支付甲方费用。
6.乙方工作人员及配送车辆进出小区，应当接受甲方工作人员的身份核实，乙方在小区内公共区域的活动应当服从甲方管理，卸货时应尽量放低声音、不污染地面，如有污渍应及时清理。
7.如遇小区因设施改造等因素需要乙方变更放置位置，甲方应提前30天告知乙方，双方对充电桩机器新的摆放地点达成一致意见后，由乙方负责移动。
8.乙方须在合同终止后20个工作日内完成设备的拆除回收。
9.未经甲方及相关部门书面同意，乙方不得占用合同以外的场所或者公用场所，乙方不得以任何理由将该合作内容转交、转借、转包给第三方。
10.在合作期间，乙方必须搞好安全防火、防雷工作，因乙方及设备原因造成的安全、火灾等事故，由乙方承担全部责任；造成甲方及第三人财产损失或人身伤害的，乙方全权负责赔偿。因乙方原因导致甲方向第三人承担赔偿义务的，甲方有权向乙方追偿。
11.乙方使用场地不得超过涉及荷载称重范围，不得堆放易燃易爆物品，否则乙方应当承担侵权责任以及损害赔偿责任。
1.若乙方在合作期间遵守相关规则制度并无违约情况，甲方则在合同到期后全额无息退还履约保证金；若乙方在合作期间违约或者给甲方造成损失的，甲方有权扣除相应金额再返还，若保证金不足违约金金额或者损失金额的，乙方应当补足相应差额。
2.乙方如不能按合同约定时间向甲方支付费用，每逾期一天（节假日顺延），按拖欠款的总金额的0.1xxxxx计算支付违约金。如超过15日仍未付清该全部拖欠款的，视为根本违约，甲方有权终止合同，乙方应当承担相应的违约责任。
3.乙方在合作期间与业主发生的纠纷，由乙方自行解决。
4.乙方因违法经营给甲方造成损失的或者侵害甲方合法权益的（包含对甲方及其关联企业的品牌造成负面影响），由乙方负责赔偿。
5.乙方违反消防、物业管理、民法典等法律法规的，相关民事责任、行政责任由乙方自行承担。
6.乙方在场地内堆放易燃易爆等违禁物品的，或者物品重量超过荷重范围的，乙方构成违约，应按照【本年度费用30%】的标准支付违约金，乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从履约保证金中直接扣除。乙方因违约给甲方或者第三人造成损失的，由乙方负责赔偿。
1.本合同有效期内，任何一方不得违反合同约定单方面无故变更或终止（解除）合同。
2.对本合同有任何补充、修改或变更，均应采用书面形式另行订立书面协议，此类书面协议应由合同当事人双方盖章并签字方为有效。
3.甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意由对甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
1.甲乙双方的任何一方，如遇不可抗力因素无法继续履行合同或者履行合同却有困难的，经双方友好协商可以终止（解除）合同并订立书面终止（解除）合同的协议书。
2.合同有效期满前30天，乙方应向甲方提出续约申请，双方对合同续约事宜进行洽谈，双方同意继续合作的，另行签订合作协议。
3.除合同另有约定外，合同到期或合同终止后，乙方应当在合作期满或合作终止之日起20工作日内将乙方物品搬离或拆除，乙方未在约定期限内搬离或拆除的物资视为遗弃物，甲方有权自行处置。
4.乙方经营过程中，因为业主投诉等原因引发部分业主要求终止经营，甲方协助做说服工作仍无效果的，乙方退出园区经营，合同终止，相应的不利后果由乙方承担。
1.因本合同涉及的函告、通知，以及法院送达诉讼文书及其他任何纸质材料，除直接送达对方签收外，双方在本合同载明地址或双方法定地址作为送达前述纸质材料的地址，因前述地址有误或未及时告知变更后的地址，导致前述纸质材料未能实际被接收的，或被拒收的，邮寄送达前述纸质材料的邮寄出之日即视为送达之日。采用电子邮件、传真等方式送达的，以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送xx期。
2.本合同一式6份，双方各执3份，自双方盖章并签字之日起生效，具有同等法律效力。
3.其他约定：无。
4.为避免歧义，特做出如下说明：
（2）甲乙双方如需对本合同内容予以调整或者补充，可以在本条第3款进行约定，该部分内容如为手写，需加盖双方公章方为有效，否则无效；本条第3款的约定与本条其他款项内容冲突的，以本条第3款的约定为准。如本条第3款内容为空，即视为双方对本合同内容予以认可，无需调整或补充内容。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法定代表或被授权人：法定代表或被授权人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
安装协议
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
二、工程总价：
三、自乙方施工当日内，甲方应预付乙方工程款的%，金额。
为，工程完工经甲方验收后，一次付给乙方工程款的剩余%，金额为（不含税）。如需报税，由乙方为甲方有偿提供，税费为工程款的，金额为。
四、工程安装调试完毕，由乙当天通知甲方验收，乙方自通知甲方。
当日起天内甲方拖欠不验收，视为工程验收合格，乙方有权撤走一切设备。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
电话：电话：
年月日年月日。
安装协议书
采购方（甲方）：
供应方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同：
一，设备安装总资金为人民币四万陆仟元（46000元）；
二，甲乙双方签定协议，甲方支付预付款贰万元（20000元）作为乙方采购设备和材料之用。
四，甲方应按照双方约定时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备所有权。
五，设备安装完成后，乙方对甲方有关人员进行培训，讲解，以便日后的设备管理和使用。
六，设备期限从年月日到年月日结束，在预约过程中遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。
七，设备安装完笔后从验收合格之日起壹年内免费保修，人为损坏和遭遇地震，雷击损坏等不可抗拒因素除外，在正常使用过程中设备出现故障，乙方需与甲方在约定时间内派人前往维修。
八，本协议未尽事宜双方协商解决，
九，本协议一式两份，双方签章或签字生效，约见附件或传真件与正本协议书一样有效，
十，合同期限从签定之日起算。
乙方：
盖章：
地址：
电话：
传真。
公司网站：
法人或委托代理人：
甲方：
盖章：
地址：
电话：
传真：
法人或委托代理人：
安装协议书
乙方：李泽华。
鉴于给住户创造一个安全、良好的居住环境，确保小区的整体效果，经物业公司与业主共同协商，统一制作安装防盗窗。特此物业公司聘请乙方负责安装制作，达成以下协议：
一、甲方责任。
1、甲方授权乙方为上桥乡中华中心村a、b区统一安装单位，负责对各住户防盗窗进行安装及维修服务。
2、甲方协助乙方在小区内宣传、销售、安装乙方制作的产品。
3、积极配合乙方搞好统一安装的协调工作，在小区内提供乙方展销、办公场所，以便能及时为住户提供服务。
二、乙方责任。
1、乙方所销售制作的防盗窗应为符合国家标准的合格产品，乙方按所制作的产品质保期、售后服务承诺履行乙方责任，保证用户的售后服务完善，并承担产品质量责任。
2、乙方制作、销售的产品必须低于市场同类产品的销售价格。
三、双方责任。
1、为了保证双方合同的顺利进行，乙方给甲方缴纳20xx0元的合同保证金，在合同期间乙方无违约行为，甲方将此保证金于20xx年10月10日全额返还乙方。
2、甲方对乙方实施的统一安装进行全程的检查与指导，对有违反安装协议的地方，责令乙方进行整改。
3、甲乙双方各尽其责，相互协调、相互监督要以高度的责任感，诚信为本的精神共同搞好统一安装工程。
4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：福庆物业服务有限公司(签章)。
乙方：(签章)。
20xx年x月xx日。
安装协议书
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，以平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装盐官镇综合果蔬市场自来水管道和水表，以及维修维护等事宜，达成一致意见，特签订本协议，以资信守。
一、工程地点：礼县盐官镇综合果蔬市场。
二、承包范围：盐官镇综合果蔬市场内供水管道的安装与维修。
三、工期：自20xx年9月20日至20xx年9月25日止。
四、工程造价：共玖仟叁佰元整人民币(小写：9300元)。
五、付款方式：工程竣工验收后，一次性付清。
六、违约责任：
1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
4、乙方未能在合同约定工期内完成工程的，每逾期一日，按工程预算总价款的5﹪向甲方支付违约金。逾期超过3日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起2日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。
8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。
9、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，甲方已经支付工程款项的，乙方应当返还因虚报所获得的工程款，并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
七、乙方按甲方要求尽职尽责做好施工安装工作，爱护现场设施，做到安全文明施工，保证安装质量。如有争议，甲乙双方友好协商，如果协商不成，可向工程地点所在地人民法院起诉。
八、该工程竣工验收后，市场内供水管道的维护、维修，以及市场内自来水用户的管理，皆交予盐官镇自来水公司负责。
本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议自签字之日起生效。
甲方：
乙方：
20xx年x月xx日。
安装协议书
一、工程名称：_________。
二、合作事项：
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础（复印一份交吕老板存档）。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准，提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装，双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处，不玩弄任何手法背叛另一方，结算必须双方到场进行办理结算手续，单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书，劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理，安全事项由乙方负责，甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有法律效率。
_________年_________月_________日。
安装协议书
本着互相信任的原则，就甲乙双方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前向甲方提出工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合标准、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》__________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):________________。
乙方签字(盖章):________________。
_____年_____月_____日。
安装协议书
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，甲方将____________________________________装饰工程委托给乙方，为明确双方责任，双方共同协商订立合同如下：
1、装饰工程款总款额为，小写。
装饰期限为_____天（自_____年_____月_____日起至_____年____月__日止），装饰内容依照报价表。
2、甲方必须到管理处交清所有费用，办好有关手续，保证施工期间水电正常和施工人员的正常进出，否则乙方拒绝施工。
3、装饰制作过程中新增加或减少项目，必须用书面形式经双方协议签字后才能施工，否则乙方拒绝施工。
4、装饰制作过程中如有不可抗拒的原因或甲方增加项目、资金不到位、停电停水、天气恶劣等，工期顺延。
5、乙方必须按时完工验收，逾期每天按约。
6、施工过程中，甲方发现工程质量问题，向乙方提出整改，乙方如不接受，甲方有权单方面中止合同，款项按实际工程计算。
7、单方终止合，按工程款总额的5﹪赔偿对方。
8、保修期1年，一年内如因乙方工程质量问题引起的维修，不另收费，因人为损坏或自然因素导致而需要维修，按工料计算。
9、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
10、在执行过程中，如遇到分歧，双方本着互相谅解的态度解决，未尽事宜，双方另行协商。
按照乙方呈报给甲方的报价表内容。
1、双方签定合同后甲方付给乙方工程项目款总额的百分之六十。
2、木工施工前甲方再付给乙方工程项目款总额的百分之三十五。
3、完工验收合格，甲方必须付清乙方工程项目过程中所有款项，结清尾款。
本合同经双方签字后生效：
甲方：（签字）乙方：（签字）。
身份证号码：
地址：地址：
电话：电话：
日期：年月日
日期：年月日
安装协议书
甲方：物业处(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
为加强x小区(以下简称本小区)的安全管理，保持小区外观形象统一美观，甲乙双方本着友好、平等、公开的原则，就本小区防盗窗安装事宜达成如下协议。
一、约定事项。
1.乙方必须按照甲方指定的标准(样式、颜色)统一安装。
2.凡在本小区安装铁艺防盗窗的商家，需向甲方交纳200元/户的安装保证金。
二、双方权利和义务。
(一)甲方权利和义务。
1、在乙方进行防盗窗装修时，甲方有权利要求乙方登记备案。如经核实，乙方有未如实登记备案的安装事项，甲方有权制止或取消本小区的防盗窗安装事宜，所有损失均由乙方承担，甲方概不负责。
2、待安装完毕后，物业工作人员检查墙面有无损坏，是否对其它公共设施造成破坏。如造成损失或破坏，安装押金概不退还，转为对墙面或设施设备的维修费用。
(二)乙方权利和义务。
1、每次在进行防盗窗安装前，乙方须将业主的住址房号、具体安装情况向甲方提出申请或告知。甲方进行登记备案后，乙方方可进行安装。
2、乙方有义务配合甲方的物业管理工作，服从甲方的管理，装修完毕后，由此产生的一切建筑垃圾由乙方负责清理。
三、未尽事宜，双方可协商解决，补充协议与本协议具有同等法律效力。如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
20xx年x月xx日。
充电桩安装工程合同
代表人：____。
承包方（乙方）：____。
负责人：____。
1、工程名称：____。
2、工程地点：____。
3、工作内容：____。
4、承包方式：____。
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：____。
（3）_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。
1、甲方责任。
（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。
（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。
（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。
（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。
（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。
2、乙方责任。
（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。
（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。
（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。
1、合同总价款为人民币_______元。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的`30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。
工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。
1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。
2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。
1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。
2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
甲方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
乙方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
充电桩安装工程合同
地址：__________________。
承包方（乙方）：_________。
地址：_________。
根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、承包方式：_________。
4、承包范围：_________。
5、合同价款：_________。
6、技术要求：_________。
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的'电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_________。
负责人：_________。
联系方式：_________。
合同履行地：_________。
签订时间：_______年_____月_____日。
乙方：_________。
负责人：_________。
联系方式：_________。
合同履行地：_________。
签订时间：_______年_____月_____日。
电瓶车充电协议
1、乙方在合肥市蜀山区项目投放自助式电动车充电设备，用于便民服务，充电设备产权归乙方所有，乙方提供设备安装、维修、维护、终端客户服务等运营服务，并向甲方按双方约定标准缴纳费用。
协议有效期限为五年，自合同签订之日起生效。本协议到期后由双方协商，如有异议，
请在协议期满前一个月内，以书面形式提出，双方沟通，终止或重新签订合作协议。
备注此充电站为智能型充电站，可以自动检测充电时的功率大小，当充电功率在150w以内时，按照设定标准供电，当充电站功率大于150w时，充电时间会等比例缩短，超出660w时，充电站停止供电（过载保护）。
物业综合电价单价计费方式：物业缴纳电费总额除以总用电量。
安装协议书
为了保证西控十八街棚户区改造项目空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。
甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后，甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的"所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
5、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
6、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
8、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。
10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。
11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。
12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。
甲方(签字)：xx乙方(签字)：xx。
委托代理人：xx委托代理人：xx。
电话：xx电话：xx。
日期：xx日期：xx
充电桩安装工程合同
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、承包内容：
1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式。
（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。
（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的`费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜，双方协商解决。
4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：负责人：
联系方式：合同签订地：
________年____月____日。
乙方：负责人：联系方式：
合同签订地：________年____月____日。
充电桩安装工程合同
______________有限公司(简称甲方)。
______________有限公司(简称乙方)。
1.安装工程名称：_________________________.
2.工程地点：____甲方___________________港口。
3.工程范围：____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：___________________美元整。
第6期：____在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：____因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：____若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：____在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的.材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：____除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：____在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：____本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：____本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：____主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
充电桩安装工程合同
承包方（乙方）：____。
负责人：____。
1、工程名称：____。
2、工程地点：____。
3、工作内容：____。
4、承包方式：____。
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：____。
（2）_______年_____月_____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；
（3）_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。
1、甲方责任。
（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。
（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。
（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。
（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。
（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。
2、乙方责任。
（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。
（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。
（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。
1、合同总价款为人民币_______元。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。
工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。
1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。
2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。
1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。
2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
甲方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
乙方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
充电桩安装工程合同
甲方：
乙方：
1.名称：安装塑钢窗。
2.地点：_____________________
3.承包方式：采取大包干的形式。
按投标的中标价格_______元/2进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的'水、电费。
1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2.服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________盖章
乙方：_____________________盖章
___________年_______月_______日
电瓶车充电协议
电动车充电桩的投资建设、运营管理及业务拓展。
1、甲方负责充电桩的投资建设和日常运营管理并承担相关的费用。
2、甲方投资的充电桩数以保证能满足用户需求为准，不限套数。
3、甲方提供的所有产品必须符合国家相关的质量标准和要求。
4、甲方投资建设的充电桩所有权归甲方所有，甲方负责相关设备的维护维修、更新换代，确保充电服务的质量。
5、甲方保证合法经营，按实际充电量收取费用，根据市场行情，与乙方协商，合理定价。
6、甲方要根据场地勘查情况，设计好相关图纸，交乙方审核通过后方能正式施工。
7、甲方在小区的相关运营工作和活动，必须服从乙方的规范管理。
8、甲方要确保安全运营充电业务，因甲方产品质量原因造成的事故损失的，由甲方承担相关责任。
9、因甲方原因造成的`甲方和甲方客户之间的一切纠纷与乙方无关。
10、甲方要按要求安装电计量设备，按时足额交纳电费。
11、若乙方后期针对该项目地增设新能源汽车、电动三轮车、电动自行车及后续充。
1电设备，不得使用其他品牌充电设备；增设项目必须由甲方承建。若乙方违反此条款，应向甲方支付违约金，违约金不低于10万元，不高于甲方项目投入总额。
12、甲方投资建设的充电桩运营除充电利润外，其他收益归甲方所有。（如广告收益等）。
1、乙方配合甲方对充电桩的建设、运营管理和业务拓展。
2、乙方为甲方提供合适的充电桩安装位置及电源接入点，保证建设及运营的顺利进行。
3、乙方配合甲方提高充电桩的利用率。
4、乙方负责对充电桩设备进行有效监管，以免被人为损坏或被偷盗。
5、乙方配合甲方为后期的客户发展做适当的宣传或引导。
6、乙方与甲方共同分享充电桩业务产生的收益。
7、乙方保证除了本合同约定收益外，不收甲方任何额外的费用。
8、乙方不能与其它第三方签订类似的合作协议。
安装协议书
甲方：______________(以下简称甲方)。
乙方：______________(以下简称乙方)。
为了搞好中学校区内自来水安装，方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工，确保质量。经甲、乙双方协商同意，将其安装相关事宜订立如下合同，以资共同信守。
一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网，以包工包料的方式承包给乙方安装施工。
二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。
三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装，在安装施工中，甲方派员现场指挥，乙方必须按照甲方的规化要求进行安装，并且要确保安装质量可靠，在交付使用的一年期内，如出现漏水、渗水现象，乙方必须无条件进行返工，所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时，乙方应无条件承担赔偿责任。
四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为______________元人民币。
五、整个安装工期为40天，若因天气等其它因素顺延，正式通水时间不得超出8月23日。
六、甲方分两次付清乙方的工料费用，按规化全部安装完工后付80%，余款自交付使用之日起，一年期满日若没出现质量问题，或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。
七、以上各条甲、乙双方必须共同信守，如出现违约方，约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。
八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。
九、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方代表：______________甲方盖章：______________。
乙方代表：______________乙方盖章：______________。