每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇一
承包方(乙方):________________
根据《民法典》和《建筑法》及相关规定,为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务,保护双方合法权益,结合本工程的具体情况,双方协商一致,达成如下协议:
第一条、工程概况
1、工程名称:_______________;
2、工程地点:_______________;
3、工程规模:_______________;
4、承包方式:_______________;
5、工程内容:_______________;
6、工程量:本工程按照实际施工面积计算工程量;
7、工程造价:工程单价为_____元/平方米,合计总造价为_______元整,大写为__________________。
第二条、付款方式
1、协议签订____日内,甲方支付乙方人民币___________元的工程定金;
3、乙方全部工程完工,甲方再支付乙方人民币____________元工程款;
5、余款______%作为工程质量保证金,如工程无质量问题,甲方在________年后无息付清。
第三条、工程期限
1、开工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;工期天数:____日历天(包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间)。
2、乙方必须按甲方计划完成;
3、在施工过程中,乙方按约定的工期进度及质量组织施工,若乙方不能按约定完成,甲方有权解除本协议,乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算,一切费用由乙方自行承担。
第四条、材料设备
1、本工程的所有材料均由乙方负责供应,乙方应根据甲方以确认的材料及协议文件、采购计划等规定进行采购。
2、对于乙方使用的材料,甲方有权在施工过程中予以调整,在材料进场前的调整其损失由乙方负责,若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时,对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
3、乙方在签订材料供货协议前,无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书,该类材料样品将被封存,以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意,不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可,并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
4、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护,运输、装卸、保管保护等费用,均由乙方承担,如施工现场有仓储场地,甲方可提供,没有仓储场地或不足的,由乙方自行解决,且不得要求延长工期或增加费用。双方明确,凡运入甲方施工现场的材料设施设备,其所有权均转让甲方所有,施工完毕后,对于剩余的部分,经甲方同意后,乙方可自行运出。
甲方:
乙方:
日期:
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇二
甲方: (出租方)
乙方: (安拆方)
丙方: (使用方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确三方的权利、义务关系,经三方协商一致,特签订本合同,以兹共同遵守。
一、安装设备名称: , 安装高度 米。
二、工程地点及费用:
1、工程地点: 项目。
2.、费用:设备安拆检测费为 ( 元),安拆检测费包括进出场、安装、拆卸、加节、附墙、检测以及安拆安全措施等费用。
三、作业时间:乙方按照丙方的要求于 年 月 日至 年 月日安装、调试合格后,同甲方、丙方一起办理三方联合验收手续。
四、甲方责任
1、向丙方提供出租设备安装的基础图纸、附墙方案和附墙预埋图,负责设备基础和预埋件施工的现场指导,同时负责设备使用过程中的附墙、加节和操作过程中的安全责任。甲方每次升、降节完毕可以使用后,对操作人员和丙方进行书面交底,承担因未及时交底或交底不清楚造成的安全事故和相应的费用。
2、由甲方聘用设备安拆单位,安拆单位必须具备设备安拆资质,且在建设备行政主管部门备案登记。
五、乙方责任
1、 乙方必须有多年安拆经验的专业安拆人员,且执证上岗。
2、 设备安装(拆卸)时,必须做好安全准备工作,配好安全帽、安全带、防滑鞋、分工合作,责任到人。
3、 乙方必须有安全员在现场指挥观察,每安装一个部位都要进行检查。
4、 在安装过程中,认真检查汽车吊的吊索、吊钩、保险,汽车的性能是否正常,条件准备齐全才能进行工作。
六、丙方责任
1、保障设备安装、拆卸所需道路、场地,即满足起重设备行驶道路及场地(保证16吨以下吊车的场地及道路)。
2、搞好施工现场安拆设备所需电源等准备工作。
3、负责对甲、乙方操作人员进行项目施工的入场三级安全教育。
4、设备安装(拆卸)过程中,项目部必须指定专职安全员配合安装单位,协助安装拆卸施工现场的安全管理,在设备安装作业时50米(塔吊,施工电梯20米)范围内不准任何闲人出入安拆现场。
七、安全责任
1、安装(拆卸)前一天,甲、乙、丙三方安排安装人员召开安全意识教育会,并对安装(拆卸)的现场进行技术交底。
2、 乙方负责本设备安装及拆卸全过程的安全责任。
3、 设备安装(拆卸)过程中,须注意安全。在安装(拆卸)过程中若由于安拆人员自身原因发生的事故由乙方承担;安装完毕投入使用后,由于设备本身质量的原因,所发生的事故,由甲方承担;安装完毕投入使用后,由于操作不当(如操作司机动作失误、指挥错误、或无指挥等)所发生的事故由甲方和当事人承担。
4、 甲方、乙方和丙方签订的本安装拆卸合同需乙方全过程安装拆卸及相应服务。
5、 安装完毕进行自检,自检合格后交省检测站进行检测,检测合格后才能使用;未经检测投入使用所发生的事故由项目部承担。
本协议三方共同遵守执行,谁不遵守,安全责任由谁承担。
本合同一式肆份,签字生效。
甲方签章: 乙方签章: 丙方签章:
年 月 日
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇三
尊敬的业主朋友:
为了规范、统一小区内空调安装,杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故,服务中心提示您注意如下事项:
1、委托具有高空作业资质的人员安装空调;
2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施;
3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机;
4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗;
5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内;
6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请,通过审批流程后方可进行施工;
7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。
空调安装除应注意以上事项外,还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。
我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。
栋 室业主: 空调安装人员 : 年 月 日
本提示一式两份,业主及服务中心各执一份
空调安装安全协议书
甲方:__
乙方:__
为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
地址:__
委托代理人:__
电话:______
日期:____年__月__日
乙方(签字):__
地址:______
委托代理人:__
电话:______
日期:____年__月__日
空调安装安全协议书
中央空调系统安装协议书
甲方:宣城百汇置业有限公司
乙方:河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆a区540000元;大馆b区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:__
____年__月__日
乙方(代表)签字:__
____年__月__日
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇四
改革开放以来,我国市场经济迅速发展,广告牌也越来越多,那么广告牌安装合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的广告牌安装合同范文,感谢您的阅读。
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,遵循平等自愿,公平诚信的原则,结合项目的具体情况,双方就本安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况:
1、工程名称:酷k时尚量贩ktv及酷咖啡网咖门头招牌改造拆除制作及安装。
2、工程实施地点:梓潼县中和街西段金域西峻1楼
3、承包方式和承包范围:本工程以包工、包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料等。
4、工程内容:详见附件。
5、工程施工期:自动工之日起10日之内完工。
二、工程承包范围:旧广告牌拆除和新广告牌的制作及安装。
三、安装标准及质量保证
乙方严格按照图纸施工,规范施工,所用材料必须如何国家标准;双方约定中间验收部位:所有隐蔽工程必须进行验收,并明确记录验收部位的尺寸、质量、数量等情况。
四、工程款项及支付
1、项目系统造价:工程估算含税总造价为人民币:20xx0元。(大写:貳萬元整。)
2、支付方式:转账支付。工程开始时甲方支付工程款总额的20%即4000元(大写:肆仟元整)给乙方作为材料款,工程完工验收合格后,甲方将剩余尾款即16000元(大写:壹萬陸仟整)一次性支付于乙方。
五、产品质量及安装要求
1、乙方须按工程方案要求向甲方提供符合国家产品质量标准的材料,不得以任何理由以次充好。所有材料必须经甲方认质认价后方可使用,如发现有质量问题则乙方负全责。未经甲方同意,不得随意更改方案。
2、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责安装,要求做到布局合理,便于使用及维护,符合国家有关标准。
3、乙方向甲方承诺按照合同约定施工。竣工后在质量保修期内承担工程质量保修责任,保修期一年。(保修期间材料费用由乙方承担)
4、保修期满后,甲方要求乙方维修的,乙方以项目方案书中的产品单价向甲方收费。(材料费、维护服务费 , 第一年免维修费 ;以后均按产品单价收取费用)。
六、施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全生产标准施工,由于乙方在施工中安全措施不力,造成的责任事故和一切经济损失,由乙方自行承担。
2、保修期届满后,甲乙双方另签订维护协议,乙方应提供优惠的有偿技术维护。3、在验收合格后的一年内,如乙方接到甲方故障报修通知后24小时内响应24小时内解决故障(每次服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。
七、双方权利和义务:
(一)甲方权利和义务:
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、委派蒋贵云、张明为项目实施现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。
3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
4、甲方有义务向乙方提供一切在施工过程中的用电、用水。
5、甲方有义务去有关部门办理占道施工相关手续(若因有关部门因手续问题导致的停业施工,损失由甲方承担)。
(二)乙方权利和义务:
1、按施工安全规范做好施工质量、安装的安全责任,确保规范、安全地完成项目工程,安装过程中如发生人身、财产的损害事故的,乙方自行承担全部责任或者损失,与甲方无关。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的工程和设备器具有保护的责任,施工时如损坏甲方财产,由乙方负责赔偿。
5、乙方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须告知甲方,甲方在收到通知后必须及时予以确认,如二日内不答复,则乙方视为认可。
八、约定事项:
1、甲乙双方在施工过程中不得随意改变方案。
2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。
3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
4、附件作为本合同要件,甲乙双方必须遵照执行,否则视为违约。
九、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时,按质完成安装工程;安装完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的5%向甲方支付违约金。
2、甲方如未按本合同的规定付款,每延迟一日,按应付而未付金额的5%计付违约金。
3、施工逾约定工期超过7日,甲方有权单方解除合同,除已支付款项外,合同余款甲方将不再支付。
4、施工过程中甲方如发现工程质量问题,乙方必须无偿整改、返修,直至达到验收标准。
6、甲乙双方若其中一方无故导致合同终止,所有损失由其全部承担。
十、其他:
1、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,可向当地法院诉讼解决。
2、本合同一式两份, 甲乙双方代表签字盖章后生效,由甲方执一份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
一、项目名称和地点
1、项目名称:
2、工程地点:
二、工程内容
乙方负责广告塔钢结构配件、广告布的安装、制作。
三、承包方式和安装费____ 广告牌1座,单价每座8000.00元。合计人民币_8000元,大写:_捌仟元整。
本项目由甲方委托乙方全权负责安装。
四、安装费得结算方式
安装后检验合格后一次性付清。
六、双方责任
(一)甲方责任
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。
3、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责,安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。
附则:
(一)合同未尽事宜,由双方协商解决,补充协议,作为合同附件共同遵守。
(二)本合同一式两份,具有同守效力,甲、乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、项目名称和地点:
1、项目名称: 顶广告字制作安装工程
2、工程地点: 路东侧
二、工程内容:
乙方负责广告字安装。
三、承包方式和安装费:
本项目由甲方委托乙方全权负责安装,以总价 : 人民币(大写)一次性包死。
四、安装费用结算方式:
安装结束,检验合格后一次性付清。
五、双方责任:
(一)甲方责任
(二)乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容。
3、乙方应通过科学的计算,充分的考虑到风、雨、雪等自然外力的作用下,广告牌在使用期间的牢固性及安全性。若因自然外力作用下而发生破坏、掉落等情况,而造成人员伤亡的,乙方应无条件的承担由其带来的一切经济后果及社会影响。(人为破坏或地震等自然灾害造成的破坏除外)
4、乙方在安装制作期间的安全责任由乙方自行负责,安装制作过程中的一切安全责任与甲方无关。
5、乙方负责免费维修led发光字一年,三年之内免费保养广告字钢架。保修期结束,乙方有义务按时通知甲方进行保养。
本合同一式两份,具有同等效力,甲、乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇五
5、加强施工安全管理,负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。
6、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作,并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。
7、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作,不合格材料严禁进场使用,由材料质量问题造成直接经济损失,由乙方自行负责。
8、施工中,如发生人生安全.财产损失,质量事故,均由乙方自行负责。
第十条 合同价款的支付:
1、本合同工程款的支付方式: 转帐或现金结算 。
2、付款方式:合同签订后即付 的工程款,设备材料进场,提主机前付 的工程款,安装调试结束即付 的工程款,余款 作为质量保证金, 质量保证金为期壹年半。(主机保修为18个月)
第十一条 保修期:
保修期为: 从竣工验收调试之日起,保修十八个月(或按行业标准执行)。保修期间如果产品出现质量问题,乙方应及时妥善搞好维修工作,确保甲方的正常使用。
第十二条 材料.设备的供应
1、一切材料按合同约定进行采购,由双方人员派人检查,合格后方可使用,但是现场保管工作,由承包人自行负责;备用件.专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管使用,工程竣工后如数及时交给甲方保存。
2、本工程所有的设备和工程材料,都必须持有出厂合格证,其数量.规格.型号等必须符合技术要求。
第十三条 本合同未尽事宜,可双方协商作出补充规定或要求并与本合同具有同等效力。本合同涂改无效,合同的所有变更均需双方达成书面意见,并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。
第十四条 甲方严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方安装的全部设备所有权归乙方所有,直至付清全部款项为止。
第十五条 争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成时,可按下列方式解决: 1、依法向当地人民法院起诉。 2、提交长治仲裁委员会仲裁。
第十六条 合同的份数与生效
本合同一式三份,甲方两份,乙方壹份,经双方(法人)代表签字并加盖公章生效。
甲方: 地址:
代表: 电话:
地址: 代表: 电话 乙方
甲方:淄博市商贸有限公司
乙方:安装单位
甲方因生产经营需要,在平等自愿的基础上,与乙方经友好协商达成如下协议:
一、合同期内,甲方根据本合同的约定将空调安装等售后服务工作交由乙方完成。
二、合同期自 年 月 日至 年 月 日止。甲方可根据乙方履行本合同的情况,决定合同期满是否续签。
三、甲方的责任和义务:
1.甲方委托乙方安装甲方指定的空调品牌有:2.甲方委托乙方安装的具体品牌、时间、数量,甲方根据销售情况和乙方安装能力确定。乙方确保安装能力最低为每日 台。
3.甲方有权随时对乙方的安装技术质量和服务质量进行监督检查。
4.甲方所售空调必须在货到用户家后及时通知乙方上门服务(支架乙方承担)。
四、乙方的责任和义务:
1.签订合同时,需向甲方出示企业法人执照,法人身份证明,空调安装资质等材料,并提供安装工的身份证,上岗证复印件等材料。
2.乙方必须安排技术合格及其他方面适合安装空调的人员来履行本合同,必须严格执行国家《空调机安装技术规范》,各类空调品牌的《安全操作规范条例》,以及甲方的《安维人员上门服务规范》,以及其他相关规定,保证安装的技术和服务质量、维护甲方的企业形象和信誉。
3.乙方必须对其安装工履行本合同的所有行为负责。乙方工人如造成甲方、用户及其他人员的经济和其他损失,须由乙方自行承担。
4.乙方原则上只在淄博市区域进行安装,若超出区域安装的相关费用(交通费)由甲方承担。
5.乙方在安装过程中可能出现的退换机事宜由甲方负责协调解决,因安装出现的质量问题由乙方负责。
6.乙方工人在安装过程中,必须注意安全问题,如工人发生人身安全问题,由乙方自行承担。
五、费用结算(有安装卡结算):
1.乙方需向甲方一次性交10000元保证金,安装费结算须在次月10日前向甲方核对上月所发生的空调安装承包费的明细,并在20日前结清上月费用,随安装量增加,安装保证金相应按照比例增加。
2.乙方向甲方上缴的安装承包费标准:见附表
六、违约责任:
1.乙方当天如未能完成甲方安排或乙方确认的安装量,乙方按未完成空调安装卡结算费用的5倍数额向甲方支付违约金。
2.乙方如服务不规范面引起的用户投诉,经甲方查证属实,乙
方按每起500元的标准向甲方支付违约金。
七、甲方双方协商解决履行本合同的所有事宜。
八、本协议一式两份,自双方签字盖章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人: 电话: 电话: 日期: 日期:
安装梁时梁宽要应收多少公分的钢筋篇六
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
结合本工程具体情况,经甲乙双方洽商一致,为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务,促使双方创造条件,搞好配合,按期、按质及有关规定完成任务,双方在平等、互利、自愿的基础上签定本协议,以资双方共同遵照执行。
一、 乙方资质情况
1.资质证书号码:
2.发证机关:
3.资质专业及等级:
二、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:所有施工图上的水、电、暖及空调管、雨水管、地漏、打洞、配管、厨卫间墙体的预留洞、预埋管及施工后期管道堵洞等全部安装内容;安装部分的现场安全文明施工用工、现场临时用工及自身产生的垃圾外运费用等;配合甲方前期临建施组编制、临建水电安装及施工过程中临建水电修改、后期配合等。
4、施工承包方式:包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包风险。
三、工程工期
总日历工期 日历天(执行总包合同)。
四、工程质量
1、质量标准:乙方必须严格按照现行施工验收规范及施工图纸要求进行施工。
2、质量等级:结构中州杯。符合验收规范、强制性标准及验收评定标准施工的分部、分项工程一次验收合格率达到100%,乙方施工的分部、分项工程一次验收合格率连续三次或累计五次不能达到一次验收合格的,甲方有权单方面解除合同,给甲方造成损失的应予以赔偿,其余一切责任由乙方承担。
3、乙方应认真按照标准、规范和设计要求及甲方代表依据合同发出的指令施工,并按现行施工及验收规范标准进行自检、评定、报验,乙方报验时,根据形象进度,对需隐蔽的安装项目的验收情况应告知现场质检部,另外对于工序交接时安装方面出现的质量隐患乙方应及时整改,保证不耽误工程正常进行,由乙方原因导致的质量事故及返工、修改,乙方承担责任及一切费用。
4、乙方施工的工程质量达不到本合同约定时,无条件返工至约定标准,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,同时承担建设单位对甲方的罚款及损失。
五、安全文明施工要求:省级安全文明达标工地并杜绝除轻微伤以外的安全事故。
1、乙方按有关规定配备一名持证的安全管理人员,配合甲方做好安全管理,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,杜绝死亡和重伤。
3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。
4、乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带等),由乙方负责供应,自行承担。
5、乙方应保证宿舍、厨房清洁卫生,发现乱倒剩饭菜,宿舍杂乱无章以及随地大小便者,每发现一次罚款50元。
6、乙方每天收工前应清理现场,确保现场清洁卫生,产生垃圾负责运到指定位置,并及时将设备上锁,避免别人乱动,每发现一次罚款50元。
7、对于特殊工种,乙方必须持证上岗,把特殊工种人员证件报到安全部备案,并严格按操作规程操作,因违章作业造成的一切后果由乙方负责。
8、乙方进场人员,施工前必须进行文明施工和安全生产教育。
9、进场人员必须佩戴劳保防护用品,不按规定佩戴者每人次罚款50元或责令其退场。
10、乙方必须达到省级安全文明工地,否则按30000元扣除。
11、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理做好自身责任区的治安保卫工作。
六、合同价款
1、建设单位审计优惠后的安装预算价款+安装工程变更、签证价款=安装工程决算价款。
2、乙方应按决算价款:在甲方与建设单位签订施工合同优惠率 % 的基础上,乙方人承诺安装工程按总造价 % 向招标人缴纳管理费。
3、乙方按工程造价分摊甲方办理与本工程有关的一切施工手续所发生的费用。
4、按工程造价承担相应的安全文明施工措施费。
5、乙方水电费用按安装实际数量计取。
6、乙方承担使用的临时设施费、施工现场用电及部分材料使用费等,乙方借用甲方的钢筋、水泥等辅材按1.2元/m2计算。(杜绝浪费,发现一次罚款1000元)
7、每次付款时,乙方应向甲方提供发票(必须是合同所签订公司的正规发票),甲方应扣除税金3.3%、管理费,使用甲方的材料、机械、水、电、临建等费后付款。
七、工程价款的支付时间、数量
根据形象进度设置节点,节点设置具体如下:工程款按甲方付款的节点支付,每次按已完节点工程量的75%扣除应交的款项后支付。工程进度款付至已完工程量的80%后,不再支付工程进度款;竣工验收合格交付使用后付至合同价款的90%;工程备案决算审计后付至决算价款的95%;剩余5%作为工程质量保修金,在工程保修期结束后结清(保修期时间详见总包合同)。如建设单位未能及时支付工程款,乙方须保证按进度计划连续施工(条件见总包合同)。
八、图纸、资料
1、 乙方负责安装工程总体资料的收集、整理、汇总以及协助甲方向业主进行交工备案。
2、乙方不得将本工程施工图纸及与之有关的技术文件泄露给第三人。
九、项目负责人
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 。
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为 。
3、乙方驻工地代表应具有责任心、懂专业,按合同规定,行使合同约定的权力,履行合同约定职责,承担应负的责任。
十、甲方责任
1、按建设单位支付工程款的时间支付给乙方工程款。
2、甲方有权清退乙方不服从管理的人员。
3、负责对乙方施工(过程)工程进行监督管理。
十一、乙方责任
1、乙方必须自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3、乙方对甲方承诺,严格按照合同约定的工期和质量标准,完成双方约定的工作对象,并在质量保修期内承担保修责任。
4、乙方根据甲方施工总进度计划的要求,完成上述施工计划相应的劳动力安排计划。
5、施工期间接受甲方监督,积极配合并服从甲方的管理,若发生不服从甲方正常管理而造成的纠纷或经济损失,乙方负全部责任并且负责组织人员安全进退场。
6、乙方应组织专门的领导班子,配备满足施工技术、质量、安全等管理的人员,对所承建的工程质量、进度、文明施工、安全等全面负责,乙方负责人应常住施工现场,并且一周内不得少于5天,乙方主要技术操作人员调出、调入应征得甲方同意。
7、乙方代表应积极按时参加生产协调会(每缺勤一次处罚100元),并严格执行会议决议。
8、进场施工人员应有上岗培训证,否则应接受有关部门的培训安排,并承担相应培训费用。
9、乙方不准使用童工和年老体弱、违法、违纪人员,不准使用有劣迹的人员,如发现立即离开现场;施工现场不准住家属及小孩,每发现一次罚款500元。
10、做好已完工程的成品保护工作,并自行承担其引起的一切经济损失及各种罚款。
11、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令,并且必须接受甲方管理人员的巡视检查,对提出的问题,应及时整改。
12、乙方对甲方承诺,严格履行总包合同中与承包工程有关的甲方的所有义务,并承担履行本合同以及确保工程质量的连带责任。
13、乙方不得将本合同转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方由此造成的损失并承担违约责任。
14、乙方负责现场内文明施工的相关工作,现场清理及配合有关部门作好对质量、安全、文明施工的各种检查。
15、乙方要有专职安全员。
16、设立民工办公室。
17、楼内不许住人。
十二、竣工与结算
1、竣工验收:工程完工后,甲方应及时组织好验收。
2、工程价款的结算:承包范围内的全部工作经五大责任主体单位验收合格后,乙方应在28天内会同甲方向业主提出工程结算。
十三、违约
1、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工。
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准。
(3)乙方不按约定履行合同的其他义务时,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。
2、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
3、乙方违反本合同可能产生的后果:如乙方有违反本合同的行为,乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿款,在此情况下,甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。
十四、合同解除及终止
1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。
2、如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建,致使本合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
3、如乙方再分包或转包其承包的工程,甲方有权解除合同。
4、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
5、双方履行完合同全部义务,工程价款支付完毕,本合同即告终止。
6、本合同的权利义务终止后,双方应遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
7、在施工过程中,若出现下列情况之一,甲方有权终止合同,乙方应限期退出现场:
(1)不按操作规程施工,屡教不改者;
(2)不能按甲方计划完成任务,又不采取相应措施的;
(3)严重不配合甲方进行安全生产、文明施工工作的;
(4)严重不服从甲方管理人员正确指挥的;
(5)严重不遵守甲方各项管理制度的;
(6)技术和管理人员、持证人员不能满足需要,又不补充、培训的;
(7)出现重大质量事故或安全事故时。
十五、其它
1、本工程必须做到安全生产,并积极配合甲方及业主作好各项工作,若出现安全事故,每次罚款50000元,并承担由于自己本身管理不善造成的一切损失和责任。
2、施工期间,若出现打架、斗殴事件,每出现一次罚款5000元,情节严重的移交司法部门处理。
3、不准拖欠农民工工资,发现一次罚款10000元,若拖欠农民工工资,由甲方垫付时,扣除3倍工程款。
4、本工程履约保证金: 万元,返还时间和比例执行总包合同。
十六、合同份数:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
十七、补充条款
1、工程总包合同对本合同和劳务招标文件具有约束作用。
2、本合同履行过程中根据合同发生的各种通知文件等书面形式资料均应做为合同条款的补充内容,与合同条款具有等同效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,在执行合同中如发生争议,双方应本着实事求是的原则协商解决或报请上级主管部门处理。
4、甲方支付乙方的工程款,乙方应优先支付工人工资,在甲方资金暂不到位的情况下,乙方先行垫付工人工资。
十八、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同约定 双方签字、盖章 后生效。
甲 方:(公章)负责人:电 话:担保人:
乙方:(公章) 负责人: 电 话:
年月日: