装修合同是装修过程中关系到质量、工期、费用等方面的关键文件。接下来是一些装修合同的案例分享,希望能够为大家提供一些实际操作的经验。
装修内部分包劳务合同
发包方(以下简称甲方):
姓名:
联系电话。
承包方(以下简称乙方):
姓名:
工程职责人:
联系电话。
根据《民法典》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1工程地点。
2工程承包方式:包工包料。
3工程期限____天。
开工日期______年____月____日
竣工日期______年____月____日
4双方商定,本工程的价款为人民币(大写)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
6本工程自验收合格双方签字之日起保修______年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
7工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。
8凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由职责方承担职责,并赔偿给对方造成的损失。
9因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由职责方赔偿对方相应的损失。
10本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:
联系电话:联系电话:
装修分包劳务合同精选
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、工程概况。
工程名称:
工程地点:
分包范围:
分包内容:
分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明)。
2、分包工作期限。
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)。
质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。
总包合同同样适用于劳务分包。
分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
5、图纸。
工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。
6、项目经理。
分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。
7、总包义务。
组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。
(l)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
(2)向分包提供各层水、电。
(3)向分包责任人进行技术交底。
统筹安排协调解决分包的生产工作用水用电及施工场地;。
按时提供图纸,及时交付所供材料设备,安全设施保证施工需要;。
按本合同约定,向分包支付工程款;。
负责与甲方监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、分包义务。
妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;。
分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。
分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。
分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。
分包自有机械设备损坏及停工损失,由分包自行承担。
9、材料、设备供应。
分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1物资需用计划表);经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。
分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(2)未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
10、分包价格。
本工程的分包价格采用下列方式计算:
(1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。
(2)如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。
11、分包工程款的支付。
(1)合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费,每人每15天按300元执行;。
(2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。
12、施工变更。
施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。
三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。
因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。
13、施工验收。
分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
14、争议。
(l)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向所管辖权的人民法院起诉。
发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(l)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;。
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;。
(3)仲裁机构要求停止合同工作;。
(4)法院要求停止合同工作。
15、禁止转包或再分包。
分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。
16、不可抗力。
本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
17、合同解除。
合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
18、合同终止。
双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。
19、合同份数。
本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。
20、合同生效。
合同订立时间:年月日。
合同订立地点:
本合同双方约定当日后生效。
总包:(公章)分包:(公章)。
地址:地址:法人代表:法人代表:
装修劳务合同
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
3.本项工程预计费用元人民币。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施。
工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现常。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
2.乙方承包内容:
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).开关面板安装。
5).小五金、马桶、的安装。
6).后期灯具的安装。
3.工程结算方式:
按实结算:
总价结算:元/平米(套内面积)。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:
1.双方同意由第三方监理(装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理(装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现常由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:乙方签字(盖章):
装修分包劳务合同精选
一、承包工程项目。
1.工程项目名称:_____________。
2.工程地址:_________________。
3.承包范围:_________________。
4.承包形式:_________________。
5.工程合同编号:_____________。
6.工程项目期限:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、协议内容。
1.安全文明施工目标。
1)不发生轻伤及以上人身事故,未遂事故在______起以下。
2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任的一般交通事故以及环境影响事件。
3)不出现违章指挥、不强令冒险作业;
4)不发生人为责任重要设备损坏事故和施工原因造成的一般停电事故;
5)不发生信息安全事件;
6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:
1)《_安全生产法》。
2)_《建设工程安全生产管理条例》。
3)_《生产安全事故报告和调查处理条例》。
4)国家发改委《电力建设安全工作规程》(、)。
5)国家部委办相关安全的规定。
装修分包劳务合同精选
合同编号:
甲方:
乙方:
依照《_民法典》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称及施工内容。
工程名称:
工程地点:
分包工作内容:包工不包料。乙方按设计文件(图纸、资料)中所确定的部分工程量,除材料外,以包质量、包安全、包工期、包赔补的方式进行施工,达到合同规定的要求。
3、分包工作期限。
本工程分包工作期限从年月日起至年月日止。
3、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、以国家或部颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量为依据,本工作必须达到分项工程质量合格率为100%,单位工程质量合格率为100%,质量评定达到优良等级,杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生。工程项目符合达标投产的要求,确保工程零缺陷移交。
5、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同;。
(2)本合同附件;。
(3)本工程施工总承包合同;。
(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、甲方义务。
施工前期的协调工作和费用由甲方负责;。
装修分包劳务合同精选
依照《_合同法》、《_建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限:
从______年_____月______日起至________年______月_______日止。
三、工程质量标准:
所有分项工程质量确保优良。
四、劳务管理费的上缴及付款方式:
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币____万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按___次付清,即主体完工前付___%,装修完工前付____%。
五、甲方的职责:
1、甲方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
2、协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责:
1、全面履行__________________公司与_________________建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的____%进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式______份,甲乙双方各执___份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
甲方:________________。
________年______月___日。
乙方:________________。
________年______月___日。
装修内部分包劳务合同
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的`基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:_________________。
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、承包内容:_________________工作量清单。
4、承包范围,水电工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式,包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
承包方(乙方):___________________。
______________年________月_______日。
装修分包劳务合同精选
发包方:(以下称甲方)。
承包方:(以下称乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程:南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房项目的水电安装工程承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。
一.工程概况。
二、乙方进场人数(附名册)。
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定,承担本工程的全部水电安装工作,并组织进场所需工种人员,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求。
(一)开工日期:20xx年月日
(二)总(日历)工期:个月。
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围。
(二)工程承包范围:
装修内部分包劳务合同
兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的.具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。
一、工程概况:_________________。
1、工程名称:_________________。
2、工程地点:_________________。
3、承包内容:_________________工作量清单。
4、承包范围,水电工、木工、漆工、瓦工。
5、承包方式,包清工,电动工具及零配件由乙方自备。
甲方:____________乙方:____________。
日期:____________日期:____________
装修劳务合同
发包单位:(以下简称甲方)。
承包单位:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。
1.1工程名称:
地点:
1.2工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书)。
装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。
1.3承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。
a类为包工包料b类为包工不包料。
1.4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。
双方确定合同额为元,金额大写(人民币).设计费为元,金额大写(人民币).
1.5施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。
自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。
1.6如遇下列情况,工期相应顺延。
1.6.1按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。
1.6.2不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。
1.6.3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。
1.6.4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。
1.6.5因甲方材料供应不及时而影响施工。
1.6.6未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
1.6.7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
3.1开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。
施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。
3.2不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
3.3做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。
3.4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。
4.2保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。
6.1隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。
6.2工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。
7.1第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。
7.2第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。
7.3第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。
7.4工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。
8.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
8.2未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
8.3因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
8.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
8.5由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。
8.6由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。
8.7由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。
9.1本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。
9.2乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。
9.3人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。
本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。
11.1因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内)。
11.2工程竣工决算以实际工程量计算为准。
11.3增减项目由双方协商,双方签证为依据。
12.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
12.2甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。
12.3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。
12.4本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。
12.5合同的其它附件。
发包单位承包单位:
(盖章)(盖章)。
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
联系电话:联系电话:
签约地点:签约地点:
签约时间:签约时间:
装修劳务合同
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将本工程的劳务承包给乙方施工,为了明确双方权利和义务,本着平等自愿的原则,特订立本合同。
一、工程概况
(一)甲方将项目工程中的装饰装修劳务交由乙方施工,实行按方量计价的原则,其具体工作内容包括:
1、、隐带窗,地弹门的加工和安装等系列工作。
2、所有自备工具、用具及甲方提供的设备管理(水电通)。
3、工作场地的搭设
二、工期要求
1、乙方所承接的工期,时间以甲方通知进场之日起至年月日完成。
2、为保证工期,乙方派驻本项目部的工人由班组自定,并服从甲方管理人员的安排,保证本项目能够按期完成。甲方安排加班的时间乙方无条件无任何理由不服从。
三、付款方式及结算办法
1、项目价款:甲方按乙方所承接的工程量,按实际发生量计算,a、隐带窗80.00元/m;地弹门80.00元/m:如乙方下车按40.00元/t计价收取.本单价所包含的工作为:
(1)、本合同第一条内所含的全部内容。
(2)、停、窝工损失。
2、付款方式:框安装完付劳务总价的45%,玻璃安装完付劳务总价的45%,余下10%在该工程完成以后一次性付清。
四、工程质量
1、乙方施工的分部分项工程质量必须合格,由甲方按国家现行施工验收标准进行验收评定。同时,必须无条件配合公司主管部门、上级主管部门的监督和检查。
2、乙方施工的分部分项工程必须设壹名专(兼)职质检员,负责施工的质量检查,配合协调甲方管理人员的管理,并负责对不合格品进行整改,直至验收合格。如属乙方原因造成的质量问题引起的损失全部由乙方承担。
3、对所施工分部分项工程材料堆码整洁、文明。每天各分项工程余料的合理处理。
4、乙方班组长必须每天到现场值班,副班组长必须在岗,乙方的二位领导者严禁脱岗、缺岗、迟到等。晚上加班时,至少不少于1人在现场指挥,配合甲方的工作。
五、安全要求
1、乙方施工的工程必须设置1名兼职安全员,负责所施工的安全检查,安全管理等工作。
2、乙方必须服从甲方安全管理,有权对甲方的违章指挥拒绝执行,并向公司领导反映情况。
3、乙方必须加强自身的安全意识,必须接受定期或不定期的安全教育、培训,提高安全意识,做到安全无小事,安全无人情。
4、乙方所施工的人员必须经过乙方精心挑选,禁止老、弱、病、残等人员进行施工(禁止用55岁以上人员,年龄低于1 8周岁的少年)。
5、乙方自备安全帽、安全带等防护用品,且必须是合格品。
6、乙方负责所施工的分部分项工程的安全防护,防护用品的搭设必须经过甲、乙双方验收后才准使用,禁止蛮横施工,冒险蛮干,甲方有权一票否决制。
7、乙方不得违规进行工程操作,高空作业必需配带安全设备。
8、乙方工作人员不得带病上岗,酒后施工(包括违禁药品)。
9、乙方在施工期间出现任何安全事故与甲方无关。
六、违约责任
1、甲方违约:如甲方违约,赔偿由此造成乙方的一切损失。
2、乙方违约:如乙方违约,赔偿由此造成乙方的一切损失。
七、其它
1、该合同只适用于工程项目部。
2、乙方所有人员进入现场,必须进行自身入场教育,进场后,遵守甲方有关现场以及公司的各项管理制度、规定和办法。对违反项目部和公司的各项管理制度、规定和办法,所涉及的罚款概由乙方承担,并由乙方全权承担由此造成的经济支出。
八、本合同生效、失效时间、份数。
1、本合同甲、乙双方签字盖章后生效。
2、本合同甲、乙双方费用支付完毕后自动失效。
3、本合同一式贰份,甲乙方各执两份,每份均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
装修劳务合同
甲方:
乙方:
办公室装修工程,经决定,现由乙方承建本工程,为体现公平,甲、乙双方协议如下:
______办公室。
1、室内墙体刮仿瓷___平方米。
2、双面石膏板间墙___平方米。
1、仿瓷刮两遍,不滚乳胶膝,要求平整光亮。
7、间墙牢固结实,两面装订石膏板,与墙体一样,刮好仿瓷。
____月初进场施工,____月____日前竣工验收。
1、施工队伍由乙方自行组织,乙方必须亲自到场组织施工。
2、施工过程中乙方坚持安全第一,对工程安全负责,如出现伤亡事故由乙方自行负担,甲方概不负责。
1、墙体、间墙刮仿瓷要求刮两遍,材料要求中等,完工后要求平整光亮。
2、间墙要求结实牢固,材料要求中等,不能偷工减料。
乙方必须接受甲方监理人员对工程质量的监督,对不按规定要求施工,质量不合格的应立即返工,造成的损失由乙方自负。
1、刮仿瓷按刮两遍的市场价___元每平方米结算。
2、间墙按每平方米___元结算。
工程全额由乙方垫资修建,工程完工验收后年前全部结清。
本合同自签订之日起生效,一式四份,甲、乙双方各一位,一份存档备查,一份结算依据附件。
甲方代表签字:___________
乙方代表签字:___________
20xx年xx月xx日
装修劳务合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一部分协议书。
一、工程名称:
二、工程期限:工期为____________天(有效工作日)约定开工日期:____________年____________月____________日。
竣工日期:____________年____________月____________日。
三、施工地点:郑坊镇郑坊村。
四、承包范围:
本工程设计范围的建筑结构、水电等(二次装修在同等条件下优先由乙方承包施工)。
五、承包性质:包工包料(不含二次装修)。
六、工程质量标准:
本分包工程质量标准双方约定为:合格。
七、工程内容:土建。
八、本合同正本一式四份。
九、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求或用户已投入使用,工程款结清后自动终止。
十、合同签订后,承、发包双方需提出修改时,经双方协商一致后可以签订补充协议,作为本合同的补充。
十一、本工程建设面积:约2846.28㎡,合同单价:1150。
十二、双方均保证本合同记载的名称、住所、电话、传真、电子邮箱、开户银行、账户信息等的真实有效。一方信息如有变化应于变更之日起15天内书面告知对方,否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。
第二部分工程款项的支付与结算。
一、本合同所指的款项均为人民币。工程价款的支付与结算,应根据中国人民银行规定的“基本建设工程价款结算办法”,结合土建建筑的特殊情况,按以下方式支付:
本工程垫资工程,主体结构浇砼封顶时支付总工程款的50%,内外墙砌筑全部完成且基本粉刷完成支付总工程款30%,主体结构及脚手架拆除,全部工程施工完成,乙方提供竣工报告且经甲方组织验收后支付总工程款17%。
金,及因停工等带来的其他经济损失。
二、工程竣工结算:
工程竣工验收报告经发包人认可后10天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,发包人在10天内进行核实,确认后发包方按照约定的合同支付方式进行工程竣工结算并支付。
第三部分通用条款。
一、发包方应提供施工图纸六套。
二、发包方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料,作为施工的有效依据。开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据。承、发包双方不得擅自修改。
三、发包方如需设计变更,必须由设计单位作出正式修改通知书,承包方才予以实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商。
四、方案设计、工程施工图设计委托承包方负责设计的,设计费由发包方承担。
六、承包方运抵工程现场的材料,无论损坏或丢失,在工程交付使用前承包人拥有全部处置权和保管权。
七、施工中如发现设计不当或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方。如因果发生费用增加(包括返工、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
八、因发包方原因延误工期的,发包方承担工地每人每年30天伙食费。
九、如二次装修甲方需要外脚手架可以和承包方协商。
十、本合同之外的第三方提出的配套施工费用不包含在本合同中。
第四部分工程的延期与质量。
一、遇下列情况,工期相应顺延。
1、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行的。
2、施工地点因发包方原因,未能完成三通一平,致使不具备开工条件的。
3、一周内非承包人原因停电、停水、纠纷、雨雪、风。
4、因发包方原因(如行政手续不全、甲方代表签证不及时、场地不符合施工要求等)而致使承包方无法正常施工的,或因发包方负责的其他工程项目因交叉施工影响承包方正常施工的,则工期相应顺延。
5、因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,发包方应以书面形式通知承包方,推迟开工日期。并赔偿承包人延误期内材料涨价的差额,并相应顺延工期。
6、发生不可抗力原件,参照部颁建筑工程条款中有关“不可抗力”条款解决。
7、施工期跨跃春节的,扣减工期28个日历天(春节前10天起计)。
8、承包方在以上情况发生后,就延误的内容和因此发生的经济支出向监理工程师(或发包方代表)提交书面报告。监理工程师应在48小时内给予书面答复,逾期没有书面答复的,视为已被监理工程师认可。
9、因承包人原因不能按时进场的,工期延误不予调整。
二、本工程质量应达到:合格。
第五部分竣工验收与保修。
一、验收:
1、承包人应在完工后10天内递交《工程完工报告》,发包人在收到《工程完工报告》后10天内组织有关单位进行土建单项验收,并在验收后3天内给予认可。如有需要可以提出修改意见,承包人按要求修改,并承担由自身原因造成的修改费用。
2、发包人收到承包人送交的《工程完工报告》后7天内不组织验收,或验收后3天内不提出修改意见,视为竣工验收通过已被认可。
3、发包人收到承包人《工程完工报告》后7天内不组织验收,从第8天起承担工程保管及一切意外责任。
二、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人擅自使用的,视做工程已通过竣工验收。并承担由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。
三、因承包方原因造成的质量缺陷,在质保期内,应由承包方无偿保修。因发包方使用不当或不可抗力引起的,则由承包方提供有偿服务。
五、本合同描述的“工程完工日”是指:合同内容的土建施工任务全部完成,土建施工人员撤场之日。
第六部分违约责任。
本合同签订生效后,双方应严格遵守合同条款,任何一方违反合同约定,应承担违约责任。承包人违约,承担直接损失的1%违约金。发包人工程款支付违约,应承担合同总款项的每月5‰的违约金。其他事项违约承担合同价款的1%违约金,但文本前面条款中已有约定的按前述条款执行。发生争议的,各方可直接向起诉方所在地人民法院起诉。
第七部分安全责任及其他。
一、承包方应遵守国家有关工程建设安全管理的法律法规,安全施工、文明施工。并承担建筑行业法律法规规定的一切法律责任。
二、承包方在施工地的办公及生活设施应自行解决,发包方给予协助。
三、本合同如有未尽事宜,双方参照部颁建筑工程施工合同范本相应条款。
第八部分补充条款。
此合同一式四份,经双方签字盖章后生效。
发包方:____________承包方:____________。
委托人:____________委托人:____________。
装修劳务合同
发包方:(简称甲方)。
承包方:(简称乙方)。
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就地税局老办公楼装修木工劳务承包达成如下合同。
十堰市地税局老办公楼装修木工劳务承包。十堰市公园路地税局老办公楼。
办公楼。
1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室。
2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算。
3.轻钢龙骨石膏板平顶。
5.铝塑板包柱子,按面积计算。
6.细木工板包梁,有做单边,贴石膏板。
7.边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间。
8.背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型。
9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜。
10.不锈钢包梁。
包工不包料。
1.平顶铝扣板吊顶300x300卫生间;600x600办公室,单价13元/m2。
2.轻钢龙骨石膏板一级吊顶中部带造型,按展开面积计算,单价34元/m2。
3.轻钢龙骨石膏板平顶,单价17元/m2。
5.铝塑板包柱子,按面积计算,单价40元/m2。
6.细木工板包梁,有做单边,贴石膏板,单价30元/m2。
7.边口底层细木工板,层面包不锈钢30mm,200之间,单价20元/m2。
8.背影、造型,中部有双层石膏板皮革硬包造型,单价40元/m2。
9.有灰色穿孔铝板干挂后附隔声薄膜,单价25元/m2。
10.不锈钢包梁,单价30元/m2。
11.以上单价中均包括刷一遍防火油漆。
12.平时按已完工作量的`70%付款,工程完工验收合格后再付总价款的25%,留5%质保金竣工验收后满一年付清。
开工20xx年x月x日——竣工20xx年x月x日(有效工期)。质量要求:按照国家有关规范施工,饰面材料表面应洁净,色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致,接缝严密,无泛碱。施工完工后由甲方质量验收。
1、甲方为乙方提供施工龙门吊,施工电源、水源。铲除后施工垃圾由乙方自行运走。
2、乙方隐蔽工程应通知甲方验收签认,否则视为不合格。乙方在施工过程中服从甲方管理。
3、合同签定后乙方向甲方交纳合同履约金及质量保证金xx元,待工程完工验收合格后返还。
4、乙方负责人如果每天不能按时到施工现场每次罚款500元,要严格执行甲方《项目安全管理办法》。《项目安全管理办法》为本合同有效附件。乙方施工人员安全由乙方完全负责。
5、本合同一式三份,双方各执一份,未尽事宜双方协商解决。
发包方:承包方:
年月日年月日。
装修劳务合同
家庭住址:_______
在甲方工作起始时间:
甲乙双方根据国家和广州市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
鉴于甲方业务发展的需要,雇佣乙方为xx有限公司提供劳务服务,经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下:
第一条合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止(,合同期满聘用关系自然终止。
第二条聘用合同期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。
第三条本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月以任何方式通知对方。
第四条乙方同意根据甲方工作需要,承担_______岗位工作。
第五条乙方工作应达到甲方规定该岗位职责。
第六条乙方每周工作时间为6天,每天工作9小时;乙方应按照工作职责保证完成甲方规定的工作和任务。
第七条乙方接受甲方的绩效考核。
第八条甲方应向乙方提供乙方所承担工作中必需的工作条件。
第九条甲方每月月底前以货币形式支付乙方劳务报酬,标准为2500元/月+工程提成(由乙方设计的工程项目合同及相关备忘文件的合计总金额3%),提成在签订工程合同的当天起,计入应发工资。例如:这个月约定发工资的时间发上个月工资(含上个月提成)。
第十条乙方在试用期内设计的工程项目中只需有一个工程项目,能达成合作意向并促使工程合同的签订,即可转正,签订工资与提成按合同中约定发放。
第十二条甲方在以下情况有权扣除乙方相应比例的劳务报酬:
1、因乙方的过失给甲方造成经济损失的;
2、乙方违反公司管理制度的;
3、在试用期间被证明不符合录用条件的(15天内包括15天甲方终止合同的劳务报酬为转正后的80%、15-30内包括30天甲方终止合同的劳务报酬为转正后的90%)。
第十三条合同期满如未续签,则视为《劳务雇佣合同书》自行终止,双方应及时办理相关手续。
第十四条经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十五条乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务合同的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任的。
(五)双方约定的其他内容
第十六条甲方有下列情形之一,乙方可以解除本合同:
(一)在试用期内的;
(二)甲方未按照聘用合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
第十七条乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第十八条甲乙双方约定本合同增加以下内容:
(一)乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明,并如实填写《信息登记表》,否则甲方有权随时解除本合同。
(二)甲方有权对公司的有关规定进行修改、完善。修改后的内容经乙方同意后,对本合同具有同等效力。
(三)甲方可以在合同有效期内,根据需要调整乙方的岗位职责和工作范围,劳务报酬等事项也将做出相应调整。乙方愿意服从甲方的安排。
(四)乙方在合同期内承担按照与甲方的工作约定工程项目中的工作及责任。
(五)甲方将定期对乙方进行工作绩效考核,考核出现连续3个月均为不合格的情况,甲方有权解除或终止本合同。
(六)本合同到终止日期时,乙方应按照甲方规定中的离职制度办理离职手续,否则甲方有权扣除或拒绝支付乙方劳务报酬。
(七)甲方可根据工作需要组织乙方参加必要的带薪业务知识培训。
第十九条经聘用合同当事人协商一致,由甲方解除聘用合同的(不包括在见习期),甲方应给予乙方在雇佣关系期内应发工资外,还应给予相当于半个月基本工资的经济补偿,未满6个月不予以补偿。
第二十条乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任,由甲方解除聘用合同的,甲方应给予乙方雇佣关系期内应发工资,还应给予相当于半个月基本工资的经济补偿,未满6个月不予以补偿。
第二十一条乙方因甲方未按照聘用合同的约定支付工作报酬而通知甲方解除聘用合同的,甲方应按合同约定结算并解除聘用合同的同时支付欠发的工作报酬。
第二十二条聘用合同履行期间,乙方要求解除聘用合同的,应按不满聘用合同规定的期限,支付当月基本工资作为违约金给甲方,但工程提成应按正常约定工资日前,给予乙方。
第二十三条甲方可根据工作需要组织乙方参加必要的业务知识培训,合同生效期内乙方单方面终止合同需承担所有培训产生的费用。
第二十四条本合同的经双方认同后签字确认,即日生效。
第二十五条甲乙双方因实施聘用合同发生人事争议,按法律规定应先申请仲裁,如一方对仲裁裁决不服,可以向人民法院提起诉讼。
第二十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均盖有骑缝章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
装修劳务合同
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
总计:施工面积____________平方米。
3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4、工程开工日期:____________年______月______日
5、工程竣工日期:____________年______月______日
工程总天数:________天。
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2、工程验收标准,双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
1、合同一经签订,甲方即应付________%工程材料款和施工工费的________%;当工期进度过半(____________年______月______日),甲方即第________次付施工工费的________%。剩余________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期________天按未付工程价款额的________%支付给乙方。
4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的________%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的________%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
1、本合同由双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式________份,甲乙双方及见证部门各执________份。
装修劳务合同
经双方协议,现甲方工程中的相关项目交由乙方负责施工,具体执行如下:
______________________________。
______________________________。
自____年__月__日至____年__月__日。
每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付,支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%,客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内,甲方付清工程款95%给乙方,5%一年质保期满后付清给乙方。
1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工,并由乙方组织管理有关生产人员,生产工具由乙方自理,具体的施工内容及单价见《班组人工报价表》、甲方配合提供好施工场地面给乙方。
2、乙方在生产过程中必须遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规范,并接受甲方人员管理。
3、乙方在施工生产过程中,必须严格按照安全生产的操作规程施工,做好防火安全工作,施工现场严禁吸烟。如因违反安全生产操作规程而造成的工伤或其他安全事故,由乙方全部负责。
4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争执,做到文明施工,礼貌待客,如因故与客户发生矛盾,甲方有权更换施工班组,所完工部分达到合格的,其工程总价按70%计算,如发生较大争执造成甲方经济损失,乙方必须对此承担经济责任。
5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间,人身及社会保险均自行购买,甲方概不负责。
6、乙方班组施工时,应对自己及其他班组的产品及材料做好保护措施,如已完成产品、半成品或材料因没有采取保护措施而造成污染或损失的,由乙方负责赔偿。
7、乙方必须遵守甲方定出的各项《工程质量验收标准和工艺要求》以及《项目管理措施》进行施工,如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工,并承担其施工原因或违反项目管理措施造成的损失。
8。乙方必须遵守甲方定出的各项《现场施工安全及文明施工管理细则》,并组织工人认真学习,如有违反相应管理条例的,根据双方签订的《班组安全施工责任书》承担其责任;如因乙方因不遵守《现场施工安全及文明施工管理细则》而造成相应安全事故由乙方自行负责。
9、乙方施工的工程必须通过甲方的内部验收,不合格者必须返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。
10、乙方须对其班组的施工进度负责,如因乙方原因造成工期延误,由乙方承担损失,每天罚款壹仟元。
11、乙方承担的施工内容,在甲方规定的保修期内发生的质量问题,属于施工工艺方面的,乙方应无条件返工。
12、双方每天召开碰头会议,对各部位研讨改进及施工面场地配合工作。
13、未尽事宜双方协商解决。
附:《现场施工安全及文明施工管理细则》。
《班组施工规范》。
《工程质量验收标准和工艺要求》。
《班组人工价格表》。
另附:劳务分包班组工长身份证复印件及暂住证复印件。