范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
劳务挂靠协议篇一
甲方(企业法人):
乙方 (挂靠方 ):
此协议本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条 协议目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本协议,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的基本权利和义务
权利:
(1)有权维护国家利益和乙方利益不受损害。
(2)有权监督乙方挂靠人员的动向。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。 义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
(3)不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。
第三条 乙方的基本权利和义务
权利:
(1)有权决定乙方的机构设置、人事任免和人员的聘任。
(2)有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪员工。
(3)有权改革乙方内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条 乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。
本协议以签订日期为生效日,有效期一年,一式两份,甲、乙双方各一份。
劳务挂靠协议篇二
乙方:
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条 合同目的
经双方协商,甲方同意乙方挂靠甲方企业之下,从事甲方范围的房地产项目。同时双方订立本合同,明确双方的权利和义务及挂靠期间内的注意事项。
第二条 甲方的权利和义务
权利:
(1)甲方每年向乙方收取工程预算总造价的3%,作为管理费。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理费不予归还。
(3)乙方所开发的房产在同等价格等条件下,甲方有优先购买的权利。
义务:
(1)甲方在协议生效后,向乙方提供所需的手续和资质证复印件。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供帮助。
第三条 乙方的基本权利和义务
权利:
(1)乙方可以获得甲方对其两条义务的承诺和兑现。
(2)享受甲方所提供的施工所需资质证书。
(3)乙方完全自主开展开发项目建设,经营上实行内部独立核算,自负盈亏。双方债权债务关系与对方无关。
义务:
(1)在经营中要严格遵守国家相关法规和甲方公司规章制度。
(2)认真负责解决开发建设过程中的问题,对动迁、
第四条:
回迁施工质量问题和事故发生,乙方负完全责任,与甲方无关。
3)相关施工条件及施工设备由乙方自主负责解决。
4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈 侵权、损誉的事情,若发生此类事件,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关的经济赔偿。
5)按时足额向甲方缴纳管理费。
6)乙方开发建设项目不得超过甲方资质证所规定的 范围,如超出甲方资质证项目范围,乙方需自己提供相关手续证件。
1)乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行等由乙方自主办理。
2)乙方在项目中所发生的税费应及时自主缴纳,在工程中一切债权均有乙方全权负责,与甲方无关。
3)乙方在开发建设过程中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任。
(4)乙方挂靠甲方公司,如需资金支持,按借款手续办理。乙方向甲方支付相关款项,可以在甲方同意前提下,以所开发的房产抵款。
本合同以签订之日起生效,有效期年,合同一式两 份,甲乙双方各持一份。
劳务挂靠协议篇三
乙方:
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条合同目的
经双方协商,甲方同意乙方挂靠甲方企业之下,从事甲方范围的房地产项目。同时双方订立本合同,明确双方的权利和义务及挂靠期间内的注意事项。
第二条甲方的权利和义务
权利:
(1)甲方每年向乙方收取工程预算总造价的3%,作为管理费。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理费不予归还。
(3)乙方所开发的房产在同等价格等条件下,甲方有优先购买的权利。
义务:
(1)甲方在协议生效后,向乙方提供所需的手续和资质证复印件。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供帮助。
第三条乙方的基本权利和义务
权利:
(1)乙方可以获得甲方对其两条义务的承诺和兑现。
(2)享受甲方所提供的施工所需资质证书。
(3)乙方完全自主开展开发项目建设,经营上实行内部独立核算,自负盈亏。双方债权债务关系与对方无关。
义务:
(1)在经营中要严格遵守国家相关法规和甲方公司规章制度。
(2)认真负责解决开发建设过程中的问题,对动迁、
第四条:
回迁施工质量问题和事故发生,乙方负完全责任,与甲方无关。
3)相关施工条件及施工设备由乙方自主负责解决。
4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈侵权、损誉的事情,若发生此类事件,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关的经济赔偿。
5)按时足额向甲方缴纳管理费。
6)乙方开发建设项目不得超过甲方资质证所规定的范围,如超出甲方资质证项目范围,乙方需自己提供相关手续证件。
1)乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行等由乙方自主办理。
2)乙方在项目中所发生的税费应及时自主缴纳,在工程中一切债权均有乙方全权负责,与甲方无关。
3)乙方在开发建设过程中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任。
(4)乙方挂靠甲方公司,如需资金支持,按借款手续办理。乙方向甲方支付相关款项,可以在甲方同意前提下,以所开发的房产抵款。
本合同以签订之日起生效,有效期年,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
劳务挂靠协议篇四
甲方:x公司
乙方:
此合同本着公平、公正的原则,双方协商而订立。因乙方承包x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与x公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务,特订立如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点:第号地块
3、工程内容:x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额:x万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费x万元
四、
权利:
2、如果乙方需要甲方提供发票,税费由乙方负责缴纳。
3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害
4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为,甲方有权单方面解除本协议,本工程管理费用不予退还。
义务:
1、甲方在本协议生效后,应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。
2、如业主不能及时支付劳务工人工资的,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。
3、对乙方提出在合理要求,尽可能提供好服务
4、不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。
五、
权利:
1、有权决定乙方的机构设置,人事任免和人员在聘任
2、有权依照有关规定奖惩,招用职工和辞退违纪人员
4、实行内部独立核算、自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉
义务:
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方农民工工资必须到甲方账户,并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方
3、乙方负责解决施工过程中发生的事件,自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全,如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切赔偿责任由乙方承担,与甲方无关。
4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决,与甲方无关。
5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任,甲方不承担一切责任。
6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督;如果不为工人买保险,则工人不得上岗,如果本工程工地上发生的一切安全事故,一切责任与甲方无关。
7、本工程所产生的一切罚款,全部由乙方负责,与甲方无关。
8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。
9、甲方在乙方的权益受到侵害时,乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付有关的费用。
1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员,自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工,进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册,应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件,乙方为进场施工人员购买人身意外保险,进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗,未经登记或安全教育擅自上岗者,每人每次处以500元的罚款,罚款归为甲方。
2、因工程延误工期,质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任,全部由乙方承担。
3、甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务,应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的,法院判决甲方承担赔偿责任的,甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。
4、乙方不得与串通迫使解除甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同》,或中途另找其他劳务公司。
5、乙方不得与工程建设方(发包方)和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。
6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资,施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。
7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与,工程价格结算资料应提供一份给甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行,乙方应当按所做工程量 结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。
9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担,甲方不负任何责任。
六、本合同签字盖章生效,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各执一份
甲方:
法定代表人:
乙方代表人:
签署日期:
劳务挂靠协议篇五
甲方:(以下简称甲方,单位名称)
地址:电话:
乙方:(以下简称乙方)
身份证号码:
地址:电话:
本着“以人为本,公平公正,诚实信用”的原则,甲,乙双方经友好协商,就乙方将其二级建造师(专业)资格证书注册到甲方公司之事达成以下协议:
一、甲方的责任和任务:
1.甲方聘请乙方作为技术顾问,聘期暂定为3年,挂靠周期从签订本协议之日起第三个月开始计算,即:6月1日起至年月日止,仅限于资质升级,年检。
2.在建造师注册管理部门可以接受建造师注册之日起,甲方负责及时为乙方办理引进以及建造师注册登记手续。在未得到乙方同意的前提下,甲方用乙方建造师名义盖章签认的有关工程建设资料等文件引起的法律责任由甲方承担。甲方在工程项目施工中发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方承担。
3.甲方承担乙方建造师注册登记手续的相关费用。
4.履约期间,甲方每年给予乙方岗位津贴8000元(大写:捌仟元)。
支付方法:首次定于本协议签订之日起支付__元(大写:6000)的岗位津贴,年度的岗位津贴在乙方成功注册到甲方公司后,一次性支付。乙方一年内不得转注册。若需要挂项目,依据项目类型、规模大小,工期长短另行支付费用3000~10000元,在中标后一次性支付。
5.履约期内,甲方妥善保管乙方的建造师资格证书和注册证书原件,注册章由个人保管。如果由于甲方原因发生乙方的建造师资格证、注册证、学历证、职称证丢失或吊销,甲方应负责恢复,如无法恢复,则甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:甲方赔付乙方每个证书:__0元人民币。如因乙方自身原因导致后果,甲方概不负责。
6.履约期内,在未得到乙方书面认可下,甲方不得将乙方建造师资格证书注册到其他的企业,不得做出有损乙方利益的其他行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任由甲方承担。
7.由于建造师需要配备安全b证,如需参加考试的相关费用由公司报销并补贴200元/天,不计其他食宿和交通费用。甲方负责考前7天通知乙方以便其安排参加培训。如因乙方原因缺席培训、考试而导致延误考取b证得,乙方需补偿甲方__元的损失费用:如因甲方原因导致乙方延误考取b证得,其责任由甲方承担。如因乙方原因需要补考的,由乙方承担补考的相关费用。
二、乙方的责任和义务:
1.乙方应具备国家建设部、人事部认可的级建造师资格,在甲方当地可以购买社保。
2.履约期内,乙方必须将建造师资格证书原件交由甲方保管,注册章由个人自行保管。履约期内未经甲方同意,不得转注册。
3.乙方必须提供注所需的所有材料及相关证件,积极配合甲方办理注册登记手续。
4.履约期内如乙方需取回证书,应提前通知甲方。若证书正在使用,乙方则需等甲方工程竣工安全备案后方能取回。
5.履约期内,乙方通过其他资格考试,如需要注册到甲方企业时(注册资格只能注册在同一个单位的政策),甲方给予乙方岗位津贴双方面议后再定。
三、如遇年检。资质审批等需要乙方到位,甲方应提前一周通知乙方,由乙方在规定时间内到位,由此引发的费用(含来回路费,生活住宿费)由甲方负责安排解决(或报销),并给予乙方每天补贴200元。
-
四、在履约期间,乙方如按国家政策有关规定需继续进行有关学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的培训费用(仅限培训报名所需的费用)由甲方全额报销。如因乙方自身原因而引起的不良后果由乙方自行负责。
五、甲乙双方应自觉履行本合同的各项款项,双方均不得将本协议转签于第三方。如发现有此类现象,违约方应赔偿对方履约期间岗位津贴总额的50%损失并解除协议。
六、本协议到期15天前或双方协商同意解除本协议时,甲方应配合乙方完成变更注册的手续。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。此协议双方应妥善保管,如因协议丢失而引起的纠纷由丢失方自行解决。
八、本协议其他未尽事宜,由双方协商解决。本协议自签订之日起生效。
九、其他补充内容:
甲方(公章)乙方
签约代表:
签订时间:年月日