转让合同是指当事人通过协商一致,将某项权利或财产转让给他人的书面合同。以下是小编为大家准备的一些实用转让合同样例,希望能给大家提供一些启示。
商品房转让合同协议书
一、甲方自愿将甲方所在单位在保利房地产(集团)股份有限公司团购的在建住宅一套,位于________,户型面积:120平方(三室两厅两卫)的购房指标转让给乙方。
二、甲方购房指标转让费用为人民币柒万元整。因甲方已经交付了购房报名费和购房定金合计人民币壹万元整,所以乙方须支付甲方的金额为人民币捌万元整。乙方于___年___月___日向甲方一次付清。甲方在收到乙方支付的人民币捌万元整,同时将购房报名费收据壹张、购房定金收据壹张及房屋订购卡交给乙方。
三、按照甲方单位文件,该房屋完全为商品房性质,不是单位集资房或经济适用房,且甲方对该房屋指标拥有处分权,转让该房屋指标不存在法律障碍,不涉及第三方的权利。如果因甲方单位的建房政策发生变化,而不能确保本条前述情况,则认定为因非甲方人为因素导致合同不能履行。甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。
四、甲方在收到乙方支付的全部金额后,必须积极协助乙方办理购房的相关手续,并及时向乙方提供房屋建设的相关信息,当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应及时告知乙方。甲方房屋楼层单元号抽签决定,抽签时间以甲方单位通知为准,届时甲乙双方共同到场,由甲方无条件协助乙方进行抽签。
五、自协议签订并付清全款之日起,今后有关该房产发生的费用(如各种税费、水电安装费、装修费及房产证办理所需费用等)均由乙方负责支付,与甲方无关。待可以签订正式购房合同时,甲方协助乙方与开发商直接签订有效的购房合同。在此过程中如有更名过户费用,由甲方单独承担,甲方承担有关更名过户的各种费用。
六、根据甲方单位文件,该商品房合同均价(即开发商定价)为每平方人民币叁仟贰佰捌拾元,在正式购房时均价上下浮动不超过20%。若签订正式购房合同时,均价超过每平方4000元,超出了乙方能承受的范围,则认定为非甲乙双方人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款,甲方全额退还乙方捌万元整,同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。
七、双方约定,今后的.房屋质量、验收、物业管理费、装修等问题由乙方自行负责,甲方仅有从旁协助的义务。乙方必须遵守开发商的有关规定,不得擅自改变房屋结构,因该方面原因产生的责任均由乙方承担,与甲方无关。
八、自本协议签订之日起,若三年内开发商无法交房,可以认定为因非人为因素导致合同不能继续履行,乙方有权利向甲方提出全额退款。甲方全额退还乙方捌万捌仟肆佰元整(含利息),同时乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。
九、违约责任:协议生效后,甲方不得以任何借口收回房屋指标权,如因甲方人为故意不协助乙方购买此房或确要收回房屋指标权,属甲方违约,甲方须赔付乙方违约金人民币捌万元整,并将乙方已交付甲方的全部金额退还乙方,共计人民币拾陆万元整。乙方在签订本协议后如无上述条件而反悔不购买此房或不配合办理更名手续,则属乙方违约,乙方须赔付甲方违约金人民币捌万元整,乙方将甲方已交付的房屋有关资料、收据、购房卡等退还甲方。
十、本协议条款涂改无效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。本协议自甲乙双方签字之日生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
商品房转让协议书
甲方:
乙方:
甲方现将位于海翼花园商品房(建筑面积平方米,已同开发商签订商品房买卖合同,交付钥匙)有偿转让给乙方,并约定采取乙方以首付万元现金、延期给付剩余房款、承担剩余购房款按揭贷款利息的形式购买。根据《中华人民共和国房地产管理法》及《合同法》等有关规定,双方在平等、自愿的原则上达成如下协议:
一、甲方保证上述房产产权清晰,与开发商及其它单位、个人之间无产权、经济等各方面纠纷,并确保开发商购房合同的真实性。
二、经双方协商一致同意,以上房产转让总价为人民币整,乙方同意购买后,签订本协议时即付首批房款整,余款壹拾万元,自20xx0xx年月日起,每月给付元房款,直到乙方办理完银行按揭有关手续后一次性付清。
特别约定:
1、乙方不得以任何理由延期支付按月给付的剩余房款,超过三个月拒付房款时,甲方单方解除本协议,收回房屋,所收全部房款不予退还。
2,经甲方同意,双方商定乙方办理完银行按揭手续后,乙方最迟不得超过三天付清剩余全部购房款,延期则每日按欠款部分的1%支付利息。
3、在乙方付清剩余全部购房款前,房屋所有权归甲方,甲方为唯一的房屋产权人。
4、乙方使用房屋期间的一切法律责任概由乙方自己承担,与甲方无关。
三、甲方协助乙方办理购房合同变名、办理房产证、及变更证照、银行按揭、房产交易、登记等业务,所需的一切税费均由乙方承担,甲方需无条件全力配合办理有关手续。
四、本协议签订后,双方不得违约,否则,违约方需向守约方支付全部购房款双倍的赔偿金。
五、双方在签订本协议前,已经共同验收房屋的构造及质量,双方确认房屋不存在任何质量隐患和纠纷。今后乙方在使用房屋期间,发生的一切质量问题概与甲方无关。
六、乙方自20xx年月日起,按建平银行按房屋揭贷款的利息承担延期给付房款的利息,直到乙方办理银行按揭贷款,全部付清购房款为止。
七、开发商出具的购房合同、收据等票据原件由甲方持有,全部购房款交清后,甲方将原件交给乙方。在此之前需要出具时,由甲方持有原件,提交复印件给乙方使用,协助乙方办理相关手续。
八、此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方共同签字盖手印后生效,二份具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品房转让合同协议书
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:以下简称乙方)。
甲乙双方本着互惠互利、诚实信用的原则,就__市规划管理局在__山庄集资房的购房资格,由甲方转让给乙方,现将转让有关事宜达成如下协议:
一、乙方因住房需要,要求承让(购买)甲方原__市规划管理局在__山庄所取得的集资购房资格。
二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后,同意将购房资格转让给乙方。
三、在房屋建设过程中,甲方配合乙方办理房屋过户(甲方过户到乙方)、按揭等有关手续。
四、若因特殊情况,该集资房最终不能修建竣工,甲方按乙方支付的原金额柒万捌千元退还给乙方(不含利息等)。
五、付款方式:甲乙双方在本协议签订之时,首次付款叁万元,第二次于12月30日前付贰万元,第三次于20__年6月30日前付贰万捌千元。
六、未尽事宜,双方再行协商;本协议一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:
乙方:
二0__年__月__日。
商品房转让协议书
转让方(以下简称甲方):
受让方(以下简称乙方):
经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:。
第一条转让房屋的基本情况。
转让房屋(以下简称该房屋)位于兰州市区路号单元层室,房屋结构为,建筑面积平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积平方米。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为(人民币)元整,大写(人民币)。
第三条付款方式。
双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款元(大写);剩余房款元(大写)在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付。
甲方应于本合同生效之日起日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户。
房屋交付乙方后,甲方应当在时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。
第六条甲方的承诺保证。
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。
乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由仲裁委员会仲裁。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
商品房转让协议书
甲方:身份证:
通讯地址:
电话:
乙方:身份证:
通讯地址:
电话:
甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上,就乙方向甲方意向购买商品房事宜,达成如下条款:
第一条:本协议订立目的在于保证甲乙双方协议约定行为的实现。
第二条:乙方向甲方意向购买商品房位于楼盘栋(号)单元层室(以下简称为该房屋)。按原始购房合同,该房屋建筑面积为平方米,其中室内面积为平方米。(实际面积,以该房屋产权证为准)。
第三条:甲方承诺在约定条件具备时,甲方将该房屋转让给乙方。但乙方须承担并补偿甲方为取得完全产权所支付的一切费用,包括:首付款、按揭贷款本息、办理房产证费用、及其他相关税费;并补偿甲方已支付的维修基金3000元(大写:叁仟元)人民币,以及房屋附属物防盗门、防盗网费用5500元(大写:伍仟伍佰元)人民币。
第四条:乙方向甲方预先支付95000元(大写:玖万伍仟元)人民币作为诚意金,以补偿甲方因购该房屋所支付的首付款、房产证办证费用,防盗门、防盗网费用,以及自20**年6月1日至20**年1月31日期间甲方向按揭银行(广东农村信用社博罗县杨村支行,下简称农信社)所偿还贷款本息。甲方在收到钱款确认后,向乙方出示收据。
第五条:20**年2月1日后,甲方所欠农信社剩余贷款本息,由甲方通过农信社账户按农信社要求数额逐月支付,直至甲方结清剩余贷款本息,或至农信社成功为甲乙双方办理转按揭时止。但甲方偿还剩余按揭贷款本息所需钱款由乙方及时足额提供。如因乙方原因延误偿付,而产生的后果,应由乙方承担。乙方向甲方提供钱款,甲方应出示收据,甲乙双方约定以乙方向甲方农信社账户存款的存单为收据,乙方应妥善保管。
第六条:甲乙双方在下列三种条件下,签订正式《商品房转让合同》(下简称正式合同),并办理过户手续。
1、乙方承诺在5年内向甲方及时提供足额钱款,甲用于支付农信社剩余按揭贷款本息,乙方提供钱款数额应不少于甲方偿还农信社剩余按揭贷款本息总额。待甲方结清农信社剩余贷款本息后,甲方会同乙方签订正式合同,并办理过户手续。
2、若5年内,农信社可办理转按揭业务,经由甲乙双方任何一方提议,协商一致后,甲乙双方签订正式合同,并办理过户手续。
3、若5年内,农信社或者其他银行可在博罗县杨侨镇办理二手房按揭贷款业务,由甲乙双方任何一方提议,协商一致后,由乙方向甲方提供足额钱款,甲方提前结清农信社按揭贷款本息,甲乙双方签订正式合同,并办理过户手续。
第七条:在本协议存续期间,甲方承诺允许乙方占有、装潢、使用、维修该房屋。但因非甲方原因而致房屋损毁或价值折损责任,由乙方承担。并且在乙方占有、装潢、使用、维修该房屋期间,出现相关责任问题,乙方有及时告知甲方的义务,以便于甲方了解情况,且便于甲乙双方协商解决问题。同时甲方承诺,在协议存续期间,甲方未经乙方同意,不得对该房屋进行处置,如抵押、质押、出租、出售等。
第八条:若乙方违反协议约定,甲方可拒绝归还95000元(大写:玖万伍仟元)人民币诚意金,并可拒绝过户。若甲方违反协议约定,需归还所有乙方支付给甲方钱款(以收据为准),并额外支付95000元(玖万伍仟元)人民币作为补偿金。
第九条:甲方将甲方与开发商签订的原始购房合同交由乙方保管,乙方承诺承担一切与之有关的保管责任,待甲方结清农信社按揭贷款本息后,归还甲方。
第十条:在约定条件具备时,甲乙双方办理过户手续,其过户相关税费,甲乙双方各承担50%。
第十一条:待甲方结清农信社按揭贷款本息后,乙方将所有收据交由甲乙双方进行汇总,折算为总价款,多退少补。
第十二条:乙方对意向购买的该房屋的位置、房号、面积、价格、付款方式、预计过户时间等已经充分了解,乙方确信对该房屋没有应当告知而未告知的事项。
第十三条:甲乙双方确认上述个人信息中姓名、身份证号码、通讯地址、联系方式。如果通讯地址和联系方式发生变更,甲乙双方有及时通知对方的义务。
第十四条:本意向协议在甲乙双方签字、盖章、按手印后生效,在正式《商品房转让合同》生效时同时失效,乙方同意届时将本协议交还甲方。
第十五条:本意向协议一式贰份,甲乙双方各持各执壹份,具有同等的法律效力。同时双方约定于20**年7~8月对本协议进行公证。
甲方(签字):年月日。
乙方(签字):年月日。
证明人(签字):
商品房转让协议书
甲方现将位于海翼花园商品房(建筑面积________平方米,已同开发商签订商品房买卖合同,交付钥匙)有偿转让给乙方,并约定采取乙方以首付________万元现金、延期给付剩余房款、承担剩余购房款按揭贷款利息的形式购买。根据《中华人民共和国房地产管理法》及《合同法》等有关规定,双方在平等、自愿的原则上达成如下协议:
一、甲方保证上述房产产权清晰,与开发商及其它单位、个人之间无产权、经济等各方面纠纷,并确保开发商购房合同的真实性。
二、经双方协商一致同意,以上房产转让总价为人民币________整,乙方同意购买后,签订本协议时即付首批房款________整,余款壹拾万元,自________年________月________日起,每月给付________元房款,直到乙方办理完银行按揭有关手续后一次性付清。
特别约定:
1、乙方不得以任何理由延期支付按月给付的剩余房款,超过三个月拒付房款时,甲方单方解除本协议,收回房屋,所收全部房款不予退还。
2,经甲方同意,双方商定乙方办理完银行按揭手续后,乙方最迟不得超过三天付清剩余全部购房款,延期则每日按欠款部分的1%支付利息。
3、在乙方付清剩余全部购房款前,房屋所有权归甲方,甲方为唯一的房屋产权人。
4、乙方使用房屋期间的一切法律责任概由乙方自己承担,与甲方无关。
三、甲方协助乙方办理购房合同变名、办理房产证、及变更证照、银行按揭、房产交易、登记等业务,所需的一切税费均由乙方承担,甲方需无条件全力配合办理有关手续。
四、本协议签订后,双方不得违约,否则,违约方需向守约方支付全部购房款双倍的赔偿金。
五、双方在签订本协议前,已经共同验收房屋的构造及质量,双方确认房屋不存在任何质量隐患和纠纷。今后乙方在使用房屋期间,发生的一切质量问题概与甲方无关。
六、乙方自________年________月________日起,按建平银行按房屋揭贷款的利息承担延期给付房款的利息,直到乙方办理银行按揭贷款,全部付清购房款为止。
七、开发商出具的购房合同、收据等票据原件由甲方持有,全部购房款交清后,甲方将原件交给乙方。在此之前需要出具时,由甲方持有原件,提交复印件给乙方使用,协助乙方办理相关手续。
八、此协议一式二份,甲、乙双方各执一份,经双方共同签字盖手印后生效,二份具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商品房转让合同
甲、乙双方经友好协商,就乙方购买的______市路号___室房屋的《商品房预售合同》的权利义务转让给甲方一事,达成如下一致意见。
一、《预售合同》所购房地产的`基本情况。
1、物业类别:住宅;
2、建筑面积:___平方米(暂测)。
3、户型:3室2厅;
4、类型:预售房地产,未交付;
6、有无权利限制:无。
二、转让价格。
人民币______万元整(rmb:______万元)。
三、支付方式与转让方式。
双方约定___年___月___日上午___点共同至银行办理提前还贷手续,届时,由甲方支付乙方______万元人民币房款,该款项仅用于乙方提前归还银行贷款。乙方应将从银行取得的上述房地产的他项权证和表明乙方贷款已还清注销抵押的证明文件以及任何与抵押有关的文件、合同等(原件)交甲方或其委托的律师保管、留置,否则甲方有权单方面解除本协议。办完提前还贷手续后,甲、乙双方应立即共同至开发商处签署《预售合同权益转让书》,并由房地产开发有限公司签章确认。上述手续办完后,甲、乙双方应于当日房地产交易中心办理《预售合同》权益转让登记手续,即本转让房地产的权利人由转让登记为。办理完毕后,甲方应将剩余房款______万元整(rmb:______万元)支付给乙方。乙方如未能按约办理登记手续,甲方有权单方面解除本协议。
四、其他。
上述任何手续如因非甲、乙方因素而无法当时、当日完成,双方应约定以后三日内的某一日办理余下手续。
五、违约责任。
1、甲、乙双方有任何一方违反上述约定的情形,非经对方认可,均视为单方毁约,另一方有权解除合同,违约方应支付违约金______万元(rmb:______万元)。
2、本协议中,甲方行使本合同约定的单方解除合同权利时,乙方应在三日内将甲方已付房款退还甲方,并支付违约金______万元(rmb:______万元),每逾期一日,按每日万分之五计逾期违约金。
六、随附义务。
在办理转让手续过程中,双方应相互配合,出现任何意外情况应相互通知,同时乙方应配合甲方与开发商办理有关交接手续。
七、诚信与协商。
双方在履约过程中应保持最大的诚信,如有争议,双方可另行协商解决。
八、本协议书一式两份,甲、乙双方各执一份。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
商品房转让合同
乙方(受让方):_____________。
担保人:_____________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就房屋转让事宜达成如下协议:
一、甲方将其位于乌拉盖管理区团结小区_____________号楼_____________单元_____________室房产一次性有偿转让给乙方,转让方式为出售。
二、该房产为新建房屋,尚未办理房地产登记手续,该房屋建筑面积平方米(此面积为房产测绘面积)。
三、转让时间:双方同意于_____________年_____________月_____________日由甲方将上述房地产正式转让交付给乙方,乙方交付房屋交易押金贰万元整后交房。
四、转让价格:该房产双方议定总价款为_____________元(大写)。
五、付款方式:自合同签订之日起,乙方必须在_____________年_____________月_____________日之前一次性付清房屋转让总款。若乙方未按照规定时间支付房价总款,甲方有权收回房屋所有权,房屋交易押金作为甲方补偿不再退回,如乙方办理完房产手续,退房时所发生的一切费用由乙方承担。
六、若乙方办理房地产转让登记手续,甲方应予协助。
七、乙方购买甲方房屋后,如遇拆迁等情况,所获赔偿归乙方所有,与甲方无关。
八、担保人对乙方在本合同项下的房款承担连带保证责任。如乙方没有按约定履行或者没有全部清偿其房款,甲方有权直接要求担保人承担保证责任。担保人应在付款期限内起10个工作日内履行清偿义务。
九、本协议未详尽事宜,由甲、乙双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具同等效力。
十、本协议在履行中发生争议,由甲、乙双方自行协商解决。协商不成,交人民法院处理。
十一、本协议自甲、乙双方签字或捺印之日起生效。
十二、本协议一式三份,效力等同,甲、乙双方各执一份,担保人留存一份。
甲方(签字):_____________。
20______年_____________月_____________日。
乙方(签字):_____________。
20______年_____________月_____________日。
担保人(签字):_____________。
20______年_____________月_____________日。
商品房转让合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上,同意就乙方向甲方购买房屋项达成如下协议:
第一条 房屋基本情况
1、甲方房屋(以下简称该房屋)座落于崇阳县天城镇_____________________,经房地产产权登记机关测定的建筑面积为____________平方米。
2、该房屋所有权证号为_____________________
3、该房屋四至界限:东至_______________,南至_________________。
西至_______________,北至_________________。(以房产证为准)
第二条 房屋转让价格
按建筑面积计算,该房屋转让价格为[人民币]总金额___________元,大写____拾____万____千____百____拾____元整。
第三条 付款方式
双方约定按以下第_______项以现金方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同签订之日起_____天内,乙方一次性将购房款支付给________________________。
第四条 交房方式:
甲乙双方约定采用下列第_____种方式交房:
自本合同签订之日起____天内,甲方将房屋交付给乙方。
第五条 关于产权登记的约定
自本合同生效之日起,乙方向房地产产权登记机关申请办理房地产权属转移手续。乙方负担所有经费。
第六条该房屋转让交易发生的各项税费由乙方承担。
第七条房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第八条本合同空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第九条 本合同自签订合同之日起生效
第十条本合同一式_______份,双方各执一份,______________各执一份。各方所执合同均具有同等效力。
甲方(签章) 乙方(签章)
甲方代理人(签章) 乙方代理人(签章)
签定日期:____年____月____日
签定地点:_________________
商品房转让合同
第十五条交接与甲方责任。
在乙方付清本。
合同。
第九条规定的应付款之日起____天内,双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙、签署房屋交接单。若因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起后仍未进行验收交接,乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。
第十六条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。
甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的,乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。
第十七条质量争议的处理。
乙方对该商品房提出有重大质量问题,甲、乙双方产生争议时,以______出具的书面工程质量评定意见作为处理争议的依据。
第十八条甲方关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺。
甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:
1.________________;
2.________________;
3.________________。
第十九条关于产权登记的约定。
在乙方实际接收该商品房之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起____天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起____天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的____%赔偿乙方损失。
第二十条关于物业管理的约定。
该商品房移交后,乙方承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的。
物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,甲方指定______________公司负责物业管理,乙方遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第二十一条保修责任。
1.墙面________保修____月;
2.地面________保修____月;
3.顶棚________保修____月;
4.门窗________保修____月;
5.上水________保修____月;
6.下水________保修____月;
7.暖气________保修____月;
8.煤气________保修____月;
9.电路________保修____月;
10.________________保修____月;
11.________________保修____月。
保修期内,因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的损坏,甲方无须承担责任,但可协助维修,维修费用由乙方承担。
第二十二条乙方购买的房屋作________使用,乙方使用期间不得擅自改变该商品房之房屋结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
甲方不得擅自改变与该商品房有关联的公共设施、公共用地的使用性质。
第二十三条甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷,保证在交接时已清除该商品房原由甲方的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷,由甲方承担全部责任。
第二十四条自该商品房交付之日起,(_______号划拨土地使用权批准文件)(甲方与________签订的________号土地使用权出让合同)中规定的甲方权利、义务和责任依法随之转移给乙方。
第二十五条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。
第二十六条本合同附件均为本合同不可分割的部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第二十七条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该商品房所在地公证机关公证。
第二十八条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由________仲裁委员会仲裁。
第二十九条本合同(经甲、乙双方签字)(经________公证(指外销商品房))之日起生效。
第三十条本合同生效后,甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的,除双方签订补充协议外,责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的____%赔偿对方损失。
第三十一条本合同自生效之日起____天,由甲方向________申请登记备案。
第三十二条本合同连同附表共__页,一式__份,甲、乙双方各执一份,______各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章):________________________。
乙方(签章):________________________。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
商品房转让协议书
承租方(以下简称乙方):姓名:________。
身份证号:_____________________。
甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议:
甲方房屋位于______________________________。
出租面积:____________。
具体结构图:___________。
____________________________。
____________________________。
备注:()。
该房屋一年租金为:___________________元(大写:)。
按季度交费,一个季度为:_____________元(大写:)。
房屋转让金:________________元(大写:)。
备注:房屋转让金为甲乙双方在自愿互利的前提下签订,甲方保证乙方以后如果不再经营自己餐饮项目的时,可以自由转让房屋,转让金两万五千元可以从被转让方的转让金里扣除自己付给甲方的转让金。甲方保证乙方在正常经营期间不得与其他方签订合同,以保证乙方正常经营,如有违约按半年的房屋租金赔偿乙方损失。
房屋租金每年涨幅幅度需按商场______________m年递增。
乙方于本合同签订之日向甲方支付房屋租金_____________元(大写:)即__________到__________以后从__________到__________续签下季度房租。房租交定后合同随之生效。
甲方应于本合同生效之日起日__________内,甲方拿出五天给乙方作为装修期。
甲方保证该房屋没有产权纠纷。如有甲方承担法律责任。
做到不漏、不淹、三通(户内上水、下水、照明电)和门窗好,以保障乙方安全正常使用。
修缮范围和标准按城建部(87)城住公字第13号通知执行。
甲方修缮房屋时,乙方应积极协助,不得阻挠施工。
所有需付费的`项目和物品等,如水,电,燃气,电话,网络,有线电视,供暖设备等等,均由乙方自己付费。
乙方有下列情形之一的,甲方可终止合同并收回房屋,造成甲方损失,由乙方负责赔偿;
1.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的。
2.拖欠租金累计达一个月。
3.利用承租房屋进行违法活动的。
4.故意损坏承租房屋的。
如因国家建设、不可抗力因素,甲方必须终止合同时,一般应提前一个月书面通知乙方。乙方的经济损失甲方不予补偿。
租赁期间双方必须信守合同,任何一方违反本合同的规定,依据事实轻重,按年度须向对方交纳年度租金的20%—50%做为违约金。乙方逾期未交付租金的,每逾期一日,甲方有权按月租金的2%向乙方加收滞纳金。
本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
本合同共2页,一式2份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。
甲方(签章):
乙方(签字):
_________年____月____日。
_________年____月____日。
商品房转让合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定,甲乙双方经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套经济适用房转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:
第一条转让房屋的基本情况。
1、转让房屋(以下简称该房屋)位于_________,属_________,经房地产产权登记机关测定的建筑面积_________平方米,套内实际使用面积_________平方米。
2、随该房屋一并转让的附属设施:_________。柴火间的建筑面积(包括公摊面积)_________平方米,柴火间编号为_________。
第二条转让价格。
双方商定该房屋转让价格为_________元(大写:_________)人民币。
第三条付款方式。
双方经协商同意购房款由乙方分期支付。在甲方与乙方签订合同,并向乙方交付房屋全部钥匙时,乙方应支付购房款_________元(大写:_________)人民币;合同签订后三个月左右乙方应支付购房款_________元(大写:_________)人民币;剩余房款_________元(大写:_________)人民币于_________年_________月初(农历)交付给乙方。甲方在收款时应向乙方出具收据。
第四条房屋交付。
甲方应于本合同生效之日起3日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条房屋过户。
在规定的条件具备时,甲乙双方共同办理过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,过户时,办理产权证相关费用均由乙方承担。
第六条甲方的承诺保证。
甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。
第七条违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,甲方应承担违约责任,并经协商给予经济赔偿;逾期超过一个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款20%的违约金。乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,乙方应承担违约责任,并经协商给予经济赔偿;逾期超过一个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款20%的违约金。
第八条本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。
第九条房屋转让,该房屋所属土地使用权利、义务和责任依法随之转让。
第十条本合同部分填写的文字与印刷文字在不修改的条件下,具有同等效力。本合同中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
第十一条本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方可向人民法院进行起诉。
第十二条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十三条本合同一式三份,甲、乙双方和证明人各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。