合同协议的内容应该明确、详尽，阐明各方的权益和责任。合同协议范文的使用需要遵守相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
充电桩安装工程合同
承包方（以下简称乙方）：____。
负责人：____。
1、施工范围：____。
2、施工地点：____。
3、承包方式：____。
1、计划开工日期：___________年_______月_______日，计划完工日期：___________年_______月_______日，总_______天。
2、乙方开工前_______天，应向甲方发出开工通知。
地暖使用寿命保修_______年，乙方对安装工程免费保修_______个采暖期，_______年负责维修。
1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格按施工设计和方案施工。
2、工程的验收标准与施工方案一致，最低是合格，验收不合格的，乙方应无偿返工。
1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工。
2、乙方施工人员要进行全员安全教育，制定周密安全措施方可施工。
3、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
4、施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。
1、合同造价：____造价按工程量据实结算，共_______平方米，每平方米单价_______元，合计______________元。
2、结算方式。
（1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方检验合格后，拨总价的30%；
（2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完毕拨付到总价的80%；
（3）工程竣工付至总价的90%，
（4）保修期为_______年，第一个采暖期结束后_______天内付到95%，第二个采暖期结束后_______日内付清余款，终生负责维修。
本工程的保修期为_______年，保修期内，乙方要及时履行保修责任，不得拒绝，如若违约则应承担维修的所有费用，并支付_______元违约金给甲方。
双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向守约方赔偿经济损失，守约方也可向工程所在地的人民法院起诉。
1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地法院起诉，也可解除合同。
甲方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
_______年_______月_______日。
乙方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
_______年_______月_______日。
充电桩安装合同
甲方：（物业）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
乙方：（合作方）。
法定代表人/负责人：
联系电话：
通讯地址：
根据相关法律法规的规定，基于诚实信用、公平正义的原则，甲乙双方就合作事宜，经协商一致达成合同如下：
1.甲方将乙方引入园区开展业务便民经营，乙方独立经营、自负盈亏。
2.合作业务：充电桩。
3.乙方向甲方支付电费金额：度/元（含税）。
本合同期限年，自年月日起至年月止。其中设备安装期限自年月日起至年月日止,此期间设备安装期限乙方承担合同约定责任，但甲方不收取费用。
1.乙方向甲方支付电费度/元（含税）。付款方式为转账（转账/支票）。
2.乙方按照以下第种方式向甲方支付场地费：
（1）阶段性付款。乙方按月（月/季度/半年/年/其他）支付。
（3）乙方于每季度月初在合作项目的物业管理处的客户服务中心据实交纳，或者采取其他方式缴纳：无。
3.甲方指定收款账户信息：
户名：
账号：
开户行：
甲方未授权任何第三方（含xx员工）收取本合同项下的其它费用、保证金等相关款项，请乙方履行支付义务，直接支付相关款项至合同中约定的对公账户，否则相关法律责任由乙方自行承担。
6.乙方开票信息：
户名：
账号：
开户行：
纳税人识别号：
联系地址：
联系电话：
（一）甲方的权利与义务。
1.甲方享有园区物业管理服务权。甲方对充电桩机器的摆放地点、使用情况、乙方经营管理情况等享有监督管理权和建议权，如乙方的行为违反法律规定、合同约定或者公序良俗的，甲方有权要求乙方纠正。甲方发现乙方充电桩机器出现故障的，应及时通知乙方维修或者更换。
2.乙方拒绝支付或者延期支付本合同约定的费用款项的，甲方有权催告，超过15日未支付的，甲方有权单方终止本合同并要求乙方撤场。
3.如乙方的`充电桩机器需要使用电、水等能源的，甲方应积极配合并提供，产生的相关费用由乙方自行承担。
4.合作项目成立业主大会或者业主委员会的，甲方应配合乙方积极与业主大会或者业主委员会沟通。如合作项目的物业服务企业发生变更的，本合同终止，双方据实结算，双方互不担责。
5.甲方有权对乙方开展业务进行监督，对客户满意度进行回访，对乙方在合作项目中的业务开展方案提出咨询意见及建议。
6.甲方有权对乙方的活动、营销方案等进行审核和监督。
7.甲方可结合市场开展进行行业对标，评审执行方案，改良终端服务效果。
8.甲方可收集反馈市场信息，给予业务开展指导意见，帮助乙方提升业务品质。
9.甲方可对乙方现场物品摆放指导、现场卫生督导以及撤场验收检查，帮助乙方提升现场品质。
10.甲方需在本合同签订后，禁止签约小区出现类似乙方经营产品。
（二）乙方的权利与义务。
1.乙方放置充电桩机器的位置，由合作项目的物业管理处指定。
2.充电桩机器在运输、安装、使用、拆卸、移动过程中发生安全责任事故，造成甲方、第三人的人身财产损失的，由乙方承担责任并负责赔偿。
3.乙方负责充电桩机器的保管，并确定牢xx装。充电桩机器在使用中发生故障、损坏或者被盗的，乙方应自发现或者接到通知之日起48小时内完成维修或者更换。充电桩机器因第三方侵权导致损坏或者丢失的，乙方有权要求甲方给予必要的协助（即查询监控摄像、居中调解）。
4.乙方应合法经营，并将开展业务的各项文件提交甲方备案。
5.乙方承诺在合作项目经营期间遵守甲方以及项目物业管理处的管理和各项规定，维护甲方、业主、客户的合法权益。乙方应按时支付甲方费用。
6.乙方工作人员及配送车辆进出小区，应当接受甲方工作人员的身份核实，乙方在小区内公共区域的活动应当服从甲方管理，卸货时应尽量放低声音、不污染地面，如有污渍应及时清理。
7.如遇小区因设施改造等因素需要乙方变更放置位置，甲方应提前30天告知乙方，双方对充电桩机器新的摆放地点达成一致意见后，由乙方负责移动。
8.乙方须在合同终止后20个工作日内完成设备的拆除回收。
9.未经甲方及相关部门书面同意，乙方不得占用合同以外的场所或者公用场所，乙方不得以任何理由将该合作内容转交、转借、转包给第三方。
10.在合作期间，乙方必须搞好安全防火、防雷工作，因乙方及设备原因造成的安全、火灾等事故，由乙方承担全部责任；造成甲方及第三人财产损失或人身伤害的，乙方全权负责赔偿。因乙方原因导致甲方向第三人承担赔偿义务的，甲方有权向乙方追偿。
11.乙方使用场地不得超过涉及荷载称重范围，不得堆放易燃易爆物品，否则乙方应当承担侵权责任以及损害赔偿责任。
1.若乙方在合作期间遵守相关规则制度并无违约情况，甲方则在合同到期后全额无息退还履约保证金；若乙方在合作期间违约或者给甲方造成损失的，甲方有权扣除相应金额再返还，若保证金不足违约金金额或者损失金额的，乙方应当补足相应差额。
2.乙方如不能按合同约定时间向甲方支付费用，每逾期一天（节假日顺延），按拖欠款的总金额的0.1xxxxx计算支付违约金。如超过15日仍未付清该全部拖欠款的，视为根本违约，甲方有权终止合同，乙方应当承担相应的违约责任。
3.乙方在合作期间与业主发生的纠纷，由乙方自行解决。
4.乙方因违法经营给甲方造成损失的或者侵害甲方合法权益的（包含对甲方及其关联企业的品牌造成负面影响），由乙方负责赔偿。
5.乙方违反消防、物业管理、民法典等法律法规的，相关民事责任、行政责任由乙方自行承担。
6.乙方在场地内堆放易燃易爆等违禁物品的，或者物品重量超过荷重范围的，乙方构成违约，应按照【本年度费用30%】的标准支付违约金，乙方拒绝支付违约金的，甲方有权从履约保证金中直接扣除。乙方因违约给甲方或者第三人造成损失的，由乙方负责赔偿。
1.本合同有效期内，任何一方不得违反合同约定单方面无故变更或终止（解除）合同。
2.对本合同有任何补充、修改或变更，均应采用书面形式另行订立书面协议，此类书面协议应由合同当事人双方盖章并签字方为有效。
3.甲、乙双方如有争议，应友好协商解决，协商不成，双方同意由对甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。
1.甲乙双方的任何一方，如遇不可抗力因素无法继续履行合同或者履行合同却有困难的，经双方友好协商可以终止（解除）合同并订立书面终止（解除）合同的协议书。
2.合同有效期满前30天，乙方应向甲方提出续约申请，双方对合同续约事宜进行洽谈，双方同意继续合作的，另行签订合作协议。
3.除合同另有约定外，合同到期或合同终止后，乙方应当在合作期满或合作终止之日起20工作日内将乙方物品搬离或拆除，乙方未在约定期限内搬离或拆除的物资视为遗弃物，甲方有权自行处置。
4.乙方经营过程中，因为业主投诉等原因引发部分业主要求终止经营，甲方协助做说服工作仍无效果的，乙方退出园区经营，合同终止，相应的不利后果由乙方承担。
1.因本合同涉及的函告、通知，以及法院送达诉讼文书及其他任何纸质材料，除直接送达对方签收外，双方在本合同载明地址或双方法定地址作为送达前述纸质材料的地址，因前述地址有误或未及时告知变更后的地址，导致前述纸质材料未能实际被接收的，或被拒收的，邮寄送达前述纸质材料的邮寄出之日即视为送达之日。采用电子邮件、传真等方式送达的，以传真、电子邮件等到达受送达人特定系统的日期为送xx期。
2.本合同一式6份，双方各执3份，自双方盖章并签字之日起生效，具有同等法律效力。
3.其他约定：无。
4.为避免歧义，特做出如下说明：
（2）甲乙双方如需对本合同内容予以调整或者补充，可以在本条第3款进行约定，该部分内容如为手写，需加盖双方公章方为有效，否则无效；本条第3款的约定与本条其他款项内容冲突的，以本条第3款的约定为准。如本条第3款内容为空，即视为双方对本合同内容予以认可，无需调整或补充内容。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法定代表或被授权人：法定代表或被授权人：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
充电桩安装工程合同
______________有限公司(简称甲方)
______________有限公司(简称乙方)
双方签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：_________________________.
2.工程地点：____甲方___________________港口。
3.工程范围：____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：___________________美元整。
6.安装工程付款进度：____
第6期：____在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：____因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：____若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：____在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：____除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：____在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：____本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：____本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：____主机的保养――乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
充电桩安装工程合同
承包方（乙方）：____地址：____
根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就_______项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
1、工程名称：____
2、工程地点：____
3、承包方式：____
4、承包范围：____
5、合同价款：____
6、技术要求：____
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间：___________年_____月_____日，计划完工时间：___________年_____月_____日。
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的'地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____
负责人：____
联系方式：____
合同履行地：____
签订时间：___________年_____月_____日
乙方：____
负责人：____
联系方式：____
合同履行地：____
签订时间：___________年_____月_____日
充电桩安装工程合同
乙方：_____________。
甲方委托乙方安装_____________风管_____________平方米，现经双方平等协商签订合同条款如下：
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
三、工程范围：__________________________。
四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设计方案由甲方签字认定后，乙方于______年______月______日进场安装，预定安装调试期为______天（如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用）。
五、工程造价。
工程造价为人民币______元整，即rmb______元整。
六、付款方式。
（1）合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即人民币______元整。即rmb______元整（总价的______?%）后，______日内进行施工。
（2）管道安装完毕当日支付人民币______元整，即rmb______元整。（总价的______%）。
（3）乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计人民币______，即rmb______元整。（总价的______?%）。
（4）甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证书。
（5）若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。
七、?施工管理。
（1）乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。
（2）甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。
八、?工程验收后，乙方对本工程质量负责保修______年，（详见工程质量保证书）。
九、?合同及附件：本合同一式______份，甲方______份，乙方______份。每份合同具有同等的法律效力。
十、?本合同自双方签字盖章后生效。
十一、以上各条款甲乙双方均履约后，本合同自动终止。
甲方：____________?乙方：____________。
代表：____________?代表：____________。
地址：____________?地址：____________。
电话：____________?电话：____________。
传真：____________?传真：____________。
日期：____________?日期：____________
充电桩安装工程合同
发包方（甲方）：
地址：
承包方（乙方）：
地址：
根据《合同法》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、承包范围：
5、合同价款：
6、技术要求：
二、工程工期。
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。
2、计划开工时间：_______年_____月_____日，计划完工时间：_______年_____月_____日。
三、工程结算。
本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式。
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。
五、工程管理、质量及安全事项。
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的'工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收。
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。
七、保修。
本工程保修期为_______年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任。
合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决。
因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则。
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日。
乙方：
负责人：
联系方式：
合同履行地：
签订时间：_______年_____月_____日。
委托管理充电桩合同
甲方：乙方：xx市天智系统技术有限公司甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩控制模块项目合作上的有关事宜，达成以下协议。一、合作原则合作分模块开发,样机中试和批量生产销售三个阶段。
);3、甲方负责样机中试工作,乙方提供技术支持(地点：深圳);4、甲方负责模块批量生产，乙方负责销售和服务。
品。(见附录)。
3、甲方有权利定期检查乙方的开发进度，和产品符合情况，并给出指导性意见。4、在开发过程中如果甲方市场需求变化，甲方可提出中止开发或者更改设计需求，但是必须征得乙方同意，由此产生的费用和开发时间根据具体情况友好协商。
三、乙方的权利和义务1、乙方应努力在三个月内做出三台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样机费用，10台以内每台壹万元，10台以上每台六千元。
2、乙方在开发完成后需提供给甲方安装尺寸图，外围接口说明，产品规格说明，测试实验报告，原材料清单和原理图。如果甲方需要其他的技术资料需另行协商。3、对于产品的安装调试，乙方负责指导，但是如需乙方员工到省外出差的乙方负责一次，且不超过5天的`差旅费用，如需更多甲方应考虑承担相应的差旅费用，人工费由乙方承担。
4、甲方如需申请该产品相关的专利，乙方应尽力协助，但乙方应作为该专利的共有人。
四、批量销售阶段1、甲方负责该产品的销售和服务，乙方负责生产并测试该产品，相关的问题另行签订协议。
五、双方应尽其它责任1、在开发过程中，有可能目标市场发生变化，更改需求，甲方应积极跟踪目标产品及时提供更新的充电桩技术要求，防止实际做出的产品和需求有偏差。希望能派专人跟踪项目的开发中的各种协调问题。2、乙方在开发过程中，有责任告诉甲方开发进度;在甲方测试发现问题时，要及时更改。
七、本协议中未尽事宜可经双方另行协商确定后签订补充协议，本合作协议书自签字之日起生效至所约定义务全部履行完止。八、本协议书一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方(签章)：代表人(签字)：地址：电话：开户行：帐号：签订地点：
乙方(签章)：代表人(签字)：地址：电话：开户行：帐号：签订时间：
附录：技术要求充电桩部分：1，充电桩通用技术条件。
2，充电桩上行通信规约。
3，充电桩测试规程。
控制模块部分：
1，模块安装尺寸图。
2，外围接口的电气定义和信号定义。
3，读卡器和加密芯片的相关资料。
充电桩安装工程合同
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。按照《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本仓库夹芯保温板安装工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签订如下协议。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
5、承包内容：
1、合同总额：工程合同总价款：_____________万元整。
2、本工程采取综合单价不变，工程量按实际完成量进行结算。
3、付款方式。
（1）按照外墙保温工程形象进度的60%拨付进度款。竣工验收合格后，预留5%的保修金，剩余款项一次性付清。
（2）在保温工程完工后验收合格后，及时将资料交甲方汇总，并经监理、甲方验收合格。
1、本工程具体开工日期以甲方或监理工程开工通知日期为准；工程开工7天前乙方应根据双方约定的工期等提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。
2、乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前3天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。
1、协调各单位及现场内各个交叉作业班组的关系，保障乙方工程能顺利进行。
2、明确施工内容和范围，向乙方进行设计交底和技术交底，审查乙方提供的施工方案。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的`费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、向甲方提供所用材料的检验报告、合格证以及吊篮的合格证和吊篮作业人员的特种作业证件，及时提交保温工程的验收资料。
2、施工前____日向甲方提供保温工程施工方案，按照甲方和监理批准的施工方案组织施工。
3、施工中应遵照施工安全规范的要求，采取必要的安全技术措施，在施工中发生的一切人身伤亡和财产损失由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
4、乙方在施工中应注意已完成的分项工程的成品保护，如出现损坏由乙方负责维修。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程的外墙保温工程必须符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求的规定，一次性验收合格。
2、外墙保温所有材料和半成品、成品进场后，应做质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。原材料进场后，按照规定必须复试的材料要进行复检（包括消防部门的复检，复试费用乙方自行承担）并经甲方现场代表或监理单位验收确认符合要求后方可施工。
3、保温板与墙面必须粘贴牢固，无松动和虚贴现象。粘贴面积应符合设计要求。
1、乙方进场施工后,必须服从甲方的安全文明管理。
2、乙方在进场前要对施工人员做好交底，施工人员在施工中必须做到安全文明操作，如发生安全文明事故，所出现人身财产等安全损害由乙方负责，与甲方无关。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。根据国家有关规定，双方结合具体工程约定保温工程质量保修期限为________年。
2、工程保修期内，若因乙方工程质量原因或维修原因导致住户提出索赔要求，甲方与住户进行谈判，发生的索赔费用不得从保修金中提取，由乙方另外支付。
1、协议任何一方不能全面履行职责均属违约。违约造成的经济损失由违约方承担责任，违约造成工期延误责任分担原则为：甲方违约工期适当顺延，乙方违约工期不得顺延。
2、乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的_____%作为违约金。
1、双方约定，在履行合同过程中产生争议时，甲乙双方先协商解决；当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向合同签订地人民法院起诉。
2、本合同双方签字盖章后生效；乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。
3、合同未尽事宜，双方协商解决。
4、一式_____份，双方各执_____份，具有同等效力。
甲方：负责人：
联系方式：合同签订地：
________年____月____日。
乙方：负责人：联系方式：
合同签订地：________年____月____日。
单位充电桩安装合同
发包单位：
承包单位：
根据《_合同法》和《_建筑法》的规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，乙方承包甲方承接的“”有关事宜达成如下合同条款，望双方共同遵守、执行。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程期限：年日或按甲方承接的对外合同工期要求共。
合同价款：采用总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输，施工现场用水电，水泥与河沙，安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。
工程单价：/米，工程量米。
二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。
本合同文件使用汉语。
适用标准、规范：按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范，符合京津城际铁路公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。
_有关法律、法规均对本合同有约束力。
三、甲方义务。
在开工前日，协助业主进行图纸会审，审定乙方编制的施工组织方案，向乙方进行技术交底。
协调处理甲乙方与业主的关系，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。
应在更换前三日以书面形式通知乙方。
按合同约定支付工程款项。
在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案)，否则，对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。
四、乙方义务。
按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方批准签字后使用。
按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量，乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。
指派一名为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表，应在更换前三日以书面形式通知甲方。
材料的运输，二次转运及现场施工。
按甲方审定的施工组织方案，保证材料供货及施工进度，做到安全文明施工。
产品质量应达到甲方约定的质量标准，并出具相关技术资料。
不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同，否则，对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。
五、施工安全。
乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施，并建立安全文明施工计划书，施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。
六、工期延误。
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，以甲方代表确认，工期相应顺延：
设计变更、工程量变更增加造成工期延误。
一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。
因甲方原因(未按施工进度提供作业面，影响乙方关键线路进度)造成的工期延误，并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。
不可抗拒自然因素造成工期延误。
七、付款方式：
本合同签订生效并进场施工后七日内，甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币元(大写)，乙方即组织材料进行制作产品样品。
产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后，甲方根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计元，大写，乙方材料进场后进行安装施工，当乙方完成工程量的%时，甲方向乙方支付第一次工程进度款为总工程款的%计价元。
当乙方安装完成工程量的%时甲方向乙方支付第二次工程进度款为总工程款的%，计价元(此次付款减扣模具定金元，实付元。)。
当乙方工程完工，经甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付总工程款的10%计价元整。
余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%，计价元。
余下总工程款5%作为本工程质量保证金，本工程质量保证半年内无质量缺陷，甲方向乙方支付2%，计价为元，余下3%保证1年内支付完毕，计价元。
工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户：以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或委托指定的专人收取)的，结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。
乙方工地代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认，乙方将不予认可，其造成的损失由甲方自行负责。
八、工程验收。
在乙方制作样品后，经甲方进行生产的验收，并发出书面通知进行批量生产，甲、乙双方在工程进行中应及时对隐蔽工程进行验收。
在经甲、乙双方验收合格二日内，甲方应在验收记录上签字。
如甲方要求对已隐蔽工程重新检验时，乙方应予同意。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。
乙方工程合同约定内容完工后，须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知七日内组织验收，经验收合格后三日内办理验收移交手续。
对甲方依照合同提出的合理整改要求，乙方应及时予以完善解决。乙方整改结束后应及时向甲方提交整改完工报告，甲方在收到整改完工报告后三日内组织验收。
工程验收合格后，甲、乙双方应在验收报告上签字认可。
工程的验收以业主验收合格为准。
九、合同价款的调整。
施工中如发生设计变更，双方应根据具体情况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失，则由甲方向乙方赔偿相应损失。
施工中如有增添工程项目，甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准，增添项目的工期应另行确定。
在施工中若出现合同价款应予以调整的情形后三日内，乙方应将调整的原因，金额以书面形式通知甲方代表。
十、工程量的确认。
乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后三日内会同乙方确定审定时间，并在审定人员和时间确定后十四日核实已完工程量(下称“计算”)。
计量应双方到场，若一方在约定时间内未到场计量，则另一方的计量结果有效，且作为结算依据。
十一、竣工结算。
工程竣工验收合格后五日内，乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料，甲方应予以签收。
甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的二十八日内进行核实，给予确认或提出修改意见。
十二、违约责任。
甲方违约应承担的责任;。
甲方未按合同约定支付乙方工程进度款，乙方有权停工、工期应予顺延。甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的，逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。
十三、合同争议的解决。
若因本合同发生纠纷，双方应友好协商解决，如协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。
十四、合同生效。
本合同经双方签字盖章后生效。
甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立，乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。
十五、合同份数。
本合同书共四份，正本、副本各一式二份，甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。
十六、其它约定。
本合同条款甲、乙双方已认真阅读完全、充分理解，签字盖章之日生效，在双方履行完合同约定的内容后，本合同自行失效。
本合同中未尽事宜，甲乙双方本着互诚互信，平等合作的态度，另行签订谅解备忘录，妥善解决。
甲方(签章)：乙方(签章)：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
电话：电话：
签订日期：签订地点：
安装充电桩用的车位租赁合同
甲：乙：
签订日期：签订日期：
出租方（以下简称甲）：
承租方（以下简称乙）：
甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，特制定以下租赁事项：
一、甲车位：地下停车场内车位；
二、乙车辆型号：
车辆型号车牌号码车主姓名车辆颜色备注。
三、承租方式：
1、甲将地下层号车位租予乙使用。
2、双方同意租金为元/月（大写：），甲有权根据政府部门指导价或规定收费标准调整收费。
3、甲提供金色家园智能卡壹张，供乙停车与住宅智能系统出入使用，收取押金元/张（合同终止时凭证退回），工本费元/张。
4、付费方式：乙必须于每月25日前缴交下月租金，逾期则视作自动放弃继续租用该车位，管理处有权自动中止智能卡功能，禁止乙车辆进入。
四、甲权利与义务：
1、甲有权依法循章对小区交通、车辆进行管理，并制定车场《车辆管理条例》。
2、甲有权禁止任何高度超过2米的车辆，漏油、漏水车辆进入停车场。
3、甲有权无需事前通知或警告，而将乙违章车辆锁扣/拖走处理，所引致的费用及后果由乙负责。
4、甲应安排车场管理人员24小时值班及智能化监控管理。
5、甲应负责停车场内消防设施、清洁卫生处于良好状态。
五、乙权利与义务：
1、签订《租赁协议书》时，必须示金色家园智能卡及提供车主身份证明、车辆行驶证等复印件。
2、乙必须购买车辆全部保险，同时将车辆锁好，贵重物品、车辆出入证切勿放置于车内。否则造成车辆遗失（包括车内物品）及意外损坏，甲不负任何赔偿责任。
3、乙办理月租停车出入证后，该车辆享有者当月内不限次数出入停车场的权利。
4、乙必须将车辆停放在指定的车位界线内，否则造成的一切责任与后果由乙承担。
5、若乙租用指定车位被其他车辆占用，乙有权要求甲协助撤离，甲应尽量配合提供。
6、乙必须遵照出入证的专车专用制度，禁止转借、交换、超期使用。
7、乙不得利用车位作其它用途（如：装卸或堆积物件、维修车辆等）。
8、乙应自觉爱护停车场公共设施与卫生。
9、乙应自觉按时缴纳停车位租金。
六、本协议一式两份，双方各持一份，经签字后生效，未尽事宜，双方可另行商订。
出租方（甲）：承租方（乙）：
代表：住宅单元：
联系电话：联系电话：
签署日期：
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
电动车充电站物业合同
一、甲方的权利、义务、责任。
1、甲方有权合法使用其租用/购买的商业用房，在规定时间内营业(早上--晚上)。
2、甲方有权使用小区公共设备、设施，但不得利用公共设备、设施从事经营活动。
3、甲方须按规定及时交纳各项管理服务费及其它费用。
4、甲方有义务监督乙方的管理服务工作，有权向乙方提出合理的意见或建议。
5、甲方如在租用期内将商铺转租他方时，须到管理处办理转签协议的登记手续。
6、甲方必须按消防规定配备灭火器材，并加强防火措施，未经管理处批准，不得私自接驳临时电源，在未发生火警火灾的情况下，不得擅自动用消防设备。
7、甲方如需装修，须遵守*部门及本小区装修管理规定，事先办好装修手续，未经允许不得擅自改变房屋外貌及内部水、电等设施。
8、甲方须在规定期限内向乙方提供营业执照及其它合法证件。
9、甲方须合理使用商铺内各类设施，并确保设施完好无损。
10、甲方须维护本小区范围内环境卫生及园林绿化，保持门前卫生清洁，生活垃圾应放在指定的垃圾桶内。
11、甲方不得占用公共通道、公共场所进行经营活动或堆放物品。门前禁止摆卖。
12、甲方有义务协助配合本小区的治安防范工作，及时举报不法行为，维护正常经营秩序。
13、甲方不得从事有油烟污染、噪音污染的行业，或使用大功率的喇叭，制造噪音扰民。
14、甲方应遵守*有关法规，不得在本小区内聚众吵架、斗殴、赌博，及进行*、吸毒、*等违法乱纪活动。如发现，送交*机关处理。
15、甲方不得在本小区内饲养宠物。
16、甲方不得在室内存放易燃、易爆及有毒物品。
17、甲方不得在门前或其他公共场所摆设神位及燃烧香烛。
18、甲方应遵守本小区的《业主公约》。
19、甲方在将本物业提供予第三方使用时，应及时将有关的租赁合同书等复印件交予乙方，并由使用者与乙方签署管理服务协议。
二、乙方的权利、义务、责任。
1、乙方有权根据法律法规及本协议，对本小区的商户行使管理服务权利。
2、乙方有权根据*有关收费文件，向甲方收取管理服务费及其他费用。
3、乙方有权根据法律法规及本小区管理规定，制止甲方的违章行为，并要求在限定时间内进行整改。
4、乙方管理人员为检查、维修和保养本小区公共设施或履行其它管理责任，乙方管理人员有权进入各商户内执行工作任务。
5、因紧急维修工作的需要，乙方有权暂时停止水、电等供应，但应事先通告甲方。
6、乙方须维护本小区商户正常经营秩序，确保良好的经营环境。但当本小区公共秩序因甲方人员或业务对象原因遭到破坏或可能导致混乱时，乙方有权制止该人员的有害行为和禁止其进入，并视情节严重情况送交有关部门处理。
7、乙方须定期维护保养本小区内公用设施(设备)，确保各项设施的正常运转。
8、乙方须维护本小区内公共设施及公共部位的清洁卫生，并做好绿化养护工作。
9、乙方有权协助有关*部门进行卫生、消防、治安等方面的检查及落实活动。
10、。
三、管理服务费用。
1、管理服务费用按照每月每*方米人民币_____元计收，合计每月管理服务费为人民币_____元。
2、其它费用：_________________。
充电桩安装工程合同
代表人：____。
承包方（乙方）：____。
负责人：____。
1、工程名称：____。
2、工程地点：____。
3、工作内容：____。
4、承包方式：____。
1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定：____。
（3）_______年_____月_____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意。
1、甲方责任。
（1）甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。
（2）派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调；以及施工图纸的更改和签证。
（3）按照协议及时拨付工程款；如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。
（4）空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。
（5）受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。
2、乙方责任。
（1）严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。
（2）严格按照施工进度，施工质量进行施工。
（3）乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担；乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。
2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。
1、合同总价款为人民币_______元。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%，人民币_______元作为工程预付款；进场10天后甲方向乙方支付工程总款的`30%，人民币_______元作为工程进度款；室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%，人民币_______元，剩余工程总款的20%，人民币_______元，验收完毕后甲方一次性付清。
工程系统由乙方免费保修_______年；所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。
1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。
2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。
1、本合同自双方签字后生效；合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，均具同等法律效力。
2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。
甲方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
乙方：____。
地址：____。
联系人：____。
联系方式：____。
合同签订地：____。
合同履行地：____。
签订时间：___________年_____月_____日。
车位充电租赁合同
出租方：
承租方：
(车位所有权方，以下简称甲方)(车位租用方，以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，本着甲乙双方互惠、互利的原则，经双方友好协商一致，签订本协议。
第一条甲方将自有的坐落在本小区负一层，小区物管部自编车位号车位出租给乙方作停车使用。
第二条出租期限。
出租期限共个月/年，甲方从年月日起将本小区负一层号车位出租给乙方使用，至年月日止，到期后本协议自动废除。
第三条租金和租金缴纳期限。
甲乙双方议定月/年租金元。乙方需月/年租用车位，应按月/年一次性缴纳给甲方车位租用费，先付款后使用，甲方从年月日至年月日止，收到乙方车位租用费月/年元整。
第四条租金付款币种及付款方式。
甲方不接受乙方转账付款，乙方应以人民币现金交付给甲方车位租用费。
第五条车辆进出小区卡证。
甲方将车辆进出小区卡证及车位出租给乙方使用，乙方在使用车辆进出卡证期限内如卡证损坏、丢失，必须及时告知甲方进行补办卡证，补办卡证所发生的工本费由乙方全额支付。
第六条车辆进出小区卡证押金。
甲方必须收取乙方租用的车辆进出小区卡证押金元整。乙方不租用车位时退回甲方的卡证，甲方将卡证押金退还给乙方。
第七条本协议未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与全协议具有同等法律效力。
第八条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字(盖章)后生效。甲方(签字)：乙方(签字)：身份证：
电住话：
址：
年月日身份证：
电住话：
址：
签订时间：签订时间：
充电桩安装工程合同
______________有限公司(简称甲方)。
______________有限公司(简称乙方)。
1.安装工程名称：_________________________.
2.工程地点：____甲方___________________港口。
3.工程范围：____本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：____本安装工程将配合甲方___________________在甲方港口建造工程完工后_____天内，完成安装工程，其中包括______________主机试验运行。
5.安装工程总价格：___________________美元整。
第6期：____在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的_____%，即_____________________美元整。
7.违约罚款：____因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的_____%计算，即_____________美元整。
8.增加或减少工程：____若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：____甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：____若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：____在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的.材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：____除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：____在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：____本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：____(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：____本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：____主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对__________主机保养服务_____年，每_____个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
充电站租赁合同
1、乙方不能将该场地交付甲方使用的，应向甲方支付本合同约定的租赁期间甲方应付总租金的20%作为违约金。
2、如因该场地的土地使用权权属发生纠纷或乙方原因导致影响甲方对该场地使用的其他情况，乙方负责解决该纠纷，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。
3、如乙方交付的场地除不可抗力事件外未能达到本合同第四条第(二)款第1、2、3项的要求，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方支付本合同约定的租赁期间其应付总租金的20%作为违约金。
4、乙方不能按规定的日期把该场地交付甲方使用，从逾期交付之日起至实际交付之日止，每日按的xx‰支付违约金;逾期超过日，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同约定的租赁期间甲方应付总租金的20%作为违约金。
5、如甲方拖欠应付乙方租金超过日，乙方按每日xx‰计收甲方应交而未交款的滞纳金;如甲方未经乙方同意，拖欠月租金超过个月以上的，乙方有权单方解除合同，收回场地，甲方应向乙方支付应付而未付租金的20%作为违约金。
6、由双方根据具体情况选择(只能选择一项)：
除非本合同另有规定外，租赁期内，双方不得提前解除合同。如甲方提前退租，甲方应提前天书面通知乙方，并向乙方支付余下租赁期内其应付租金的20%作为违约金;如乙方提前收回场地，乙方应提前天书面通知乙方，并向甲方支付余下租赁期内甲方应付租金的20%作为违约金。
任何一方如需提前解除合同，须书面通知对方。自另一方收到通知之日起日后，本合同自行终止。双方对此无须承担违约责任。
充电站租赁合同
乙方：_____________。
甲、乙双方本着自愿、*等、公*、诚实、信用的原则，经友好协商，根据_有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。
第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。
第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，必须向甲方申请。
第六条乙方有使用甲方授权范围内的商标、商标标识、vis形象设计及甲方提供的适当范围的经营技术和商业秘密的权利。乙方具有从甲方指定进货渠道进货并在协议规定的范围内进行销售的权利。具有因甲方提供的产品本身质量问题可无条件退换的权利，但属乙方经营问题则由乙方自理。获得甲方所提供的培训和指导的权利。独立处理协议约定以外事项的权利。在协议约定的范围内行使甲方所赋予的权利。承担市场物流、组织功能的乙方有权推荐、考核所辖范围内分销商或零售商。但推荐的分销商、零售商必须向甲方申请，签定协议、由甲方颁发证书后方可运营。
第七条在乙方违背本协议即违法经营、制假、售假、恶意窜货、侵犯甲方知识产权等严重侵害甲方合法权益等行为时，本协议视作立即终止。甲方有权采取对乙方的下列措施：
责令乙方自行承担费用拆除所有的灯箱及一切有关的装饰用具、店面装修、宣传品等。乙方自行承担软件和硬件设备投资的一切损失向有关执法机关提出执法请求，封存乙方所有的带有甲方商标标识的商品。
依法提请司法和执法机关追索乙方的赔偿责任和法律责任。与此同时乙方必须。
（1）结清与甲方（甲方指定的供货商）的财务往来关系。
（2）不得再进行销售甲方的商品。
（3）必须承担客户后续服务成本，包括退货、维修、索赔等。
第八条甲方的商标，属甲方所有的知识产权，受国家法律保护。所有相关产品的标识，均属甲方所有。未经甲方事先书面专项授权，乙方不得使用甲方的名称、商标、公司司标等涉及公司知识产权内容、标识进行工商注册、招商、广告等；不得使用甲方提供的标识用于本协议以外的任何交易。乙方承诺不得擅自印刷有关商标、标识及促销广告发布；不得超越本协议所规定的权利范围，擅自制作总经销、总代理、代表处的证书、文件、名片、搁牌、铜牌等进行营业和运作；不得擅自改变统一的形象进行招牌、灯箱和有关标识物的制作和装潢。若乙方违反规定，甲方有权单方面终止协议，乙方除应按规定承担违约责任外，还应赔偿甲方遭受的一切损失。
第九条如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、*行为、社会*等情况而不能履行其业务，本协议的履行可以终止。如果发生不可抗力事件，援引不可抗力的当事人必须在15天内或通讯障碍消除之日起_______天内以书面的方式，必要时以传真或电传的方式，立即通知另一方当事人该事件的发生。如果他在上述期限内未能这样做，他将不能继续从本条协议中获益。
本协议受_法律的管辖。
第十条如果产生有关本协议的存在、效力、履行、解释、终止的争议，双方应通过友好协商解决，如果争议发生之日起三个月内通过协商不能解决的，或者任何一方拒绝协商的，则任何一方均可诉请本协议签定地人民法院裁决。
第十一条协议签署地为南京市。本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。双方各备案一份，复印件无效。乙方兹承认签署本协议，并已阅读及明白本协议所列条款所包含的规定，并同意受其约束。
如果某个条文认为是不适用或无效的，可以在本协议的附加协议中予以更改和修正，该条文不适用或无效不应影响整个协议的效力。同时签署的本协议的附加协议中的更改和修正，与本协议有同等法律效力。
甲方：________________。
公章：________________。
委托人：_______________。
签定日期：_____________
乙方：_______________。
公章：________________。
委托人：_______________。
签定日期：____________
甲方：
乙方；
甲、乙双方本着精诚合作、*等互利的原则，经友好协商，就相关租赁合作事宜，成如下，双方共同遵守：
第一条：合作范围。
甲方向乙方租用（详见附件）以作甲方所属项目会务现场布置之用。
乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。
第二条：合作期限。
合作期限自2xx年月？日至年月日，共天第三条：收费标准、结算方式1、收费标准：以上物品租用连制作等工程服务内容费用总额为人民币？？元（开票加收8％）。
（一）甲方的权利和义务。
1、负责提供活动场地，提供必要的活动协助。
2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。
3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全，财物保管。
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用，愈期3天无故不支付，则按每天5％的标准向乙方支付滞纳金。
（二）乙方的权利和义务。
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议，乙方需积极与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。
4、应在协议约定时间内提供合同内容中的租用器材及相关作业，如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行，经甲方同意后可中止活动，已安排提供服务的活动项目费用需照常支付费用5、本次活动基本设施的验收日期为2xx年月？日第五条：违约责任1、乙方未能按合同规定时间如期合同内容中的租用器材及相关作业，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方5％滞纳金3、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方第六条：其它1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。
3、本协议自签定之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：
或指定授权人：或指定授权人：
帐户：开户行：帐？号：全称：
本合同于年月日签订于。
安装充电桩用的车位租赁合同
1.所以电动汽车还是机动车,驾驶者必须持有c类驾驶证才能上路行驶。
2.电动汽车上牌照与普通机动车一样。
3.按照国家规定，电动汽车上牌。必须符合工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》相关规定，以及拥有车辆合格证、购车发票、完税证明、交强险等，而未列入《车辆生产企业及产品公告》的汽车，按照规定不能上牌。
4.根据《道路交通安全法》及相关法律法规规定，国家对机动车实行登记制度，机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。公安机关交通管理部门对机动车登记的依据之一是列入国家机动车产品主管部门《公告》的产品。如果市民购买的电动汽车为《公告》内的产品，也就是在车管所的车辆目录中能够查到信息的汽车，就可以到车管所，按照《机动车驾驶证申领和使用规定》中所列的对应车辆，申请相应的准驾车型。符合相关条件的`电动汽车上牌手续与普通机动车一样。
5.凡在工信部《车辆生产企业及产品公告》目录上查询得到车型的电动汽车，均可在指定地点登记上牌，并按机动车统一规范管理。
6.城市微型电动汽车，各项指标符合国家相关条件，可以按照规定申领牌照，使得车辆及驾驶更有保障，并且享受免除车辆购置税、不受车牌尾号限制，以及购车补贴等鼓励政策。
里公司申请，然后转给供电局，之后就会技术工程师看现场，提供施工方案，如果你是在小区安装，还需要取的开发商的同意。
8.因为充电桩的充电电压是380伏、电流为36安培比居民用电的电压高、电流强，所以需要物业管理公司和消防部门协调，因为很多朋友只有听过电动汽车，对于其并不真正的了解，而对于连接充电桩的电缆采取高处走线，所以需要消防部门出具的安全说明。
9.充电桩需要配电室重新基础配电，因为每个小区的用电负荷在安装前都是计算好的，如果小区内使用100伏电压的话，只给你配120伏的电开关。所以充电桩380伏的高电压必须单独走电，即另外布设一个开关，这部分涉及费用8000多元，由我们自己承担。然后，电力公司把电线从开关处拉到充电桩大概200米，这个施工费用包括充电桩的硬件设施成本都是电力公司承担，大概6万多元，这其中国家对电力公司有相应的贴补政策。
比亚迪电动汽车4s店充电条件确认：
用户与汽车厂商或4s店签订购车意向协议后，办理购车充电条件确认手续，此时需要提供的材料包括：购车意向协议、申请人身份证明、固定车位产权或使用权证明、关于在停车位安装电动汽车充电设备的申请（物业盖章同意）、停车位（库）平面图（或现场环境照片）。
受理用户申请后，汽车厂商或4s店对用户资料的真实性和完整性核实无误后，会同供电公司按照约定勘查时间到现场进行用电、施工可行性勘查。
供电方案申请：
用户正式签订购车合同后，可自行或委托汽车厂商或4s店向所在区域供电公司营销部（客户服务中心）提出用电报装申请。供电公司营销部（客户服务中心）在7个工作日内正式答复供电方案。用户应在有效期内到供电公司营销部（客户服务中心）办理确认手续。
安装施工：
用户正式取得供电方案确认后，由汽车厂商或4s店组织开展充电设施工程建设，充电桩设备选型应符合国家相关要求，但不同车企所选择的充电设施建设企业会有所不同。不含土建工程的充电设施施工应在3个工作日内完成。
验收申请：
同签署）后，供电公司于5个工作日内完成装表接电工作。在整个过程中，电力公司不收取任何费用。