合同协议是一个具有法律约束力的文件,它规定了双方权利和义务,确保合作的顺利进行。以下是小编为大家收集的合同协议范文,供大家参考和借鉴。
房屋相邻协议书
甲方:
乙方:
因乙方要对自己房屋进行改建(重建),由于改建(重建)房屋与甲方房屋相邻,为便于甲乙双方对各自不动产的使用、处置,明确甲乙双方的权利义务,双方经友好自愿协商,达成如下协议:
一、乙方改建(重建)的房屋滴水线与甲方房屋滴水线的距离不得少于50公分,如乙方在建房中未执行该约定,甲方有权阻止乙方建房,由此引起的一切后果概由乙方承担,因此造成甲方损失的,由乙方予以赔偿。
二、甲方将来对现有房屋进行改建或重建时,改建或重建房屋与乙方房屋之间的距离,按本协议第一条约定执行,(即双方房屋滴水线之间的距离不得少于50公分),满足此条件时,不论今后甲方修建房屋多高,开门或开窗,乙方不得以任何理由对甲方改建或重建提出任何异议,并应配合在相关手续上签字,同意甲方的改建或重建房屋。
三、如乙方修建的房屋产权发生变更,涉及与甲方相邻关系发生的纠纷及费用,法律责任等一律由乙方承担。
四、本协议签订后,双方可根据本协议约定到相关部门办理有关地役权登记及建房手续。
五、本协议甲乙双方均应严格遵守履行,如一方违约,应向守约方支付违约金贰拾万元,守约方还有权要求违约方继续履行本协议。
六、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,报政府有关部门登记一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
房屋相邻权协议书
乙方:
因乙方要对自己房屋进行改建(重建),由于改建(重建)房屋与甲方房屋相邻,为便于甲乙双方对各自不动产的使用、处置,明确甲乙双方的权利义务,双方经友好自愿协商,达成如下协议:
一、乙方改建(重建)的房屋滴水线与甲方房屋滴水线的距离不得少于50公分,如乙方在建房中未执行该约定,甲方有权阻止乙方建房,由此引起的一切后果概由乙方承担,因此造成甲方损失的,由乙方予以赔偿。
二、甲方将来对现有房屋进行改建或重建时,改建或重建房屋与乙方房屋之间的距离,按本协议第一条约定执行,(即双方房屋滴水线之间的距离不得少于50公分),满足此条件时,不论今后甲方修建房屋多高,开门或开窗,乙方不得以任何理由对甲方改建或重建提出任何异议,并应配合在相关手续上签字,同意甲方的改建或重建房屋。
三、如乙方修建的房屋产权发生变更,涉及与甲方相邻关系发生的纠纷及费用,法律责任等一律由乙方承担。
四、本协议签订后,双方可根据本协议约定到相关部门办理有关地役权登记及建房手续。
五、本协议甲乙双方均应严格遵守履行,如一方违约,应向守约方支付违约金贰拾万元,守约方还有权要求违约方继续履行本协议。
六、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,报政府有关部门登记一份,经双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
___年___月___日___年___月___日。
房屋相邻留出空间协议书
为加快武功山风景名胜区羊狮幕景区的开发,推动和促进羊狮幕的基础设施建设,根据市、县及武功山管委会对羊狮幕景区的指示精神,尽快启动羊狮幕的索道建设,经过甲、乙双方共同协商座谈,大家都一致同意出让山场修建旅游基础设施工程。现经过市交通局的测量放线,要征用槽下村组村民山地亩。所征用土地除修建公路、路肩、排水沟、护坡等设施外,多余土地仍归还原山主管理使用,征地价格按照万槽公路的标准200元/亩计算,乡政府应付给乙方(山主)征地款________元。征地费在协议签订后一次性付给乙方。
本协议是在甲、乙双方平等协商同意的基础上签订,自签订之日起,对甲、乙双方都具有同等的约束力,恐后无凭,特立此据。
此协议一式三份,甲、乙双方和村委会各执一份。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________。
房屋相邻界线协议书
经双方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地交换事宜达成协议如下:
一、地块概况。
1、甲方地块位于_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地,土地面积为__________平方米(折__________亩),界址点座标详见附件国有土地使用证(田亩册)。该地四至,东邻_________;西背_________;南邻_________;北邻_________。
2、乙方地块位于_________乡(镇)_________村_________组_________亩土地,土地面积为__________平方米(折__________亩),界址点座标详见附件国有土地使用证(田亩册)。该地四至,东邻_________;西背_________;南邻_________;北邻_________。
二、交换方式。
1、甲方同意把该地块的部分土地以同等面积交换给乙方,交换土地面积为平方米(折________亩)。
2、乙方同意把该地块的部分土地以同等面积交换给甲方,交换土地面积为平方米(折________亩)。
三、附加条件。
1、乙方同意将另一处土地无偿送给甲方作为交换条件。
2、作为无偿送给甲方的地块面积该地四至_________,东邻_________;西背邻_________;北邻_________。
四、特别约定。
乙方使用该土地建民用住宅,并承诺房屋结构不能有门口朝向_________方向。
五、违约责任。
1、如乙方违反本合同的第四条特别约定,应向甲方支付违约金。违约金的数额为_________元。
2、如果违约金尚不足以弥补甲方经济损失时,乙方应在违约金之外增加支付赔偿金。
六、其他。
1、本协议经双方签字后生效。
2、本协议一式两份,双方各执一份。
3、本协议未尽事宜,须经双方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________。
房屋相邻协议书
甲方:。
乙方:
甲乙双方因就建房之需,经协商,特达成如下协议,以共同遵守:
1、甲乙双方根据《建设工程规划许可证》有关规定,为节约出发,实行靠体靠墙的办法。
2、甲方靠墙部分建设的卫生间墙体必须砌体,砌体材料采用mu10机制红砖,m75混合砂浆砌筑,墙体厚度可单砖(不明确规定)。
3、甲方在建房捣柱时必须用薄夹板隔开。
4、甲方在建房时,不得在乙方墙体上打铁钉,破坏乙方墙体结构。
5、为防止甲乙双方靠墙部分墙体渗漏,甲方在建房时,在双方上建筑屋顶合墙壁部分要做好防水。
6、甲方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,尽量防止水泥砂浆溅射到乙方墙壁上,若有必须无条件帮乙方清洗干净,并预留安全出入通道,因甲方不注意安全,出现安全事故,乙方承担一切责任。
7、本协议签订后双方均不得反悔,不得以任何理由阻止甲方施工。
8、本协议一式四份,各执一份。具有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
调解见证签字:
20______年______月______日。
房屋相邻权协议书
甲方:叶______,男,公民身份号码:330322__________________,住址:浙江省____________号。
曾______,女,公民身份号码:330322__________________,住址:浙江省_______________号(系叶______妻子)。
乙方:王______,男,公民身份号码:330322____________,住址:浙江省_____________________号。
李______,女,公民身份号码:330322_______________,住址:浙江省_______________号(系王______妻子)。
甲乙双方的.房屋相邻,甲方将在_______________号拆建房屋,为了顺利建房,明确房屋四至,处理好邻里关系,经甲乙双方自愿协商,就相邻有关事宜达成如下协议:
甲方建房四至:甲方原旧房拆建,新建房屋整体向东面,即乙方方向迁移约1.5米后重建,并由原1层楼扩建至4层楼。甲方原旧房东面墙体与乙方房屋西面墙体相距约2.8米,甲方房屋新建后约1.5米。
将来乙方建房时,甲方应予以配合,今后乙方在现址上拆建或加盖楼层(不高于4层)及前方右方扩建,甲方不得干涉乙方建房,甲方应无条件接受乙方建房的请求,在乙方建房审批时也无需甲方签字同意,即视为甲方已同意。将来甲方若将产权过户给第三方,甲方应告知第三方此条款,作为房屋转让的前提条件。
甲方建房时需柱桩基础施工,应保持乙方房屋安全,如在建房过程中对乙方房屋造成损害的,经相关部门鉴定,应由甲方承担责任的,包括鉴定费用等甲方应负责赔偿。今后乙方拆建时,需柱桩基础施工,也应保证甲方房屋安全,如在建房过程中对甲方房屋造成损害的,经相关部门鉴定,应由乙方承担责任的,包括鉴定费用等乙方应负责赔偿。
四、本协议签订后,双方均不得反悔,不得以任何理由阻止另一方施工。
五、本协议未尽事宜由双方另行协商约定。
甲方:乙方:
房屋相邻关系协议书
发包人:
承包人:
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对邓州市鸿杰第一城号楼工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容。
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的事项,双方约定如下:承包人接到保修通知时必须及时派维修人员到现场进行维修,若不及时派维修人员维修,发包人将委派维修人员进行维修,维修所发生的一切费用从承包人工程款中扣除。各项工程承包人派维修人员到场维修时间:天然气工程2小时内;采暖工程、电气工程、给排水工程4小时内;其它工程48小时内。
二、质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
2.外墙面的防渗漏为___5___年;
3.装修工程为____2_____年;
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为____2___年;
5.供热与供冷系统为___2____个采暖期、供冷期;
6.其他项目保修期限约定如下:天然气工程为__2__年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2.承包人按照有关法律、法规,保修在发包人承揽的工程项目。承包人必须留有足够土建、安装、电气等施工人员在工地现场待命,及时保修。
3.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4.对因承包人保修不及时、不到位,给用户造成精神和财产损失的,引起用户投诉、索赔和起诉的,一切责任由承包人负责。
5.承包人同意在其保修人员不在现场或住户家中有紧急处理任务或无能力继续保修等情况下,由发包人安排保修队伍维修。
6.如发生其它专业保修队保修的,保修费用每半年支付专业保修队伍,从承包人保修金中扣除支付。保修费的计算、核定以有用户签字的“保修派工单”为准。
7.承包人不履行保修义务或拖延履行保修义务的,每次事故处罚款20xx-5000元,在保修费中扣除。
8.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
9.质量保修事项完成后,由发包人、承包人会同物业管理公司、房屋所有人或使用人对工程进行组织验收。
10、在质量保修期内,因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和财产损失的,承包人在接到发包人通知后,在通知要求的时间,参加与房屋所有人、使用人或第三人的协商赔偿事宜,并根据协商结果承担赔偿责任。承包人不参加协商或协商达不成一致意见的,由发包人按照《房屋建筑工程质量保修办法》向房屋所有人、使用人或第三人承担维修或赔偿责任后,有权在承包人留存的质量保修金中扣除。保修金不足以承担的,承包人另行对发包人进行赔偿。承包人有异议的,有权提出诉讼。
四、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。质量缺陷责任期的维修费用由承包人承担。承包人有证据证明质量事故是由于房屋所有人或使用人不当造成的,承包人不承担责任。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
五、其他事项。
1、本协议与《建设工程施工合同》一并签订生效。
2、房屋竣工交付使用后,发包人即将本协议书约定的质量保修通知、监督、结算的权利义务委托给所聘用的物业公司执行,承包人表示无异议。
发包人:承包人:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签订日期:年月日
文档为doc格式。
房屋相邻协议书
(东西南北四邻依次同上并列排名)。
为正确处理相邻关系,根据《民法通则》第八十三条之规定,特签定如下协议:
1、建房四至边界、长宽及面积。
2、通风、采光、排水办法。
3、建房期间不影响四邻的施工方式。
4、运料通行。
5、红白喜事的通行道路。
6、其他事项。
当事人签名指印。
落款日期
甲方:
身份证:
住址:
乙方:
身份证:
住址:
年月日年月日。
房屋相邻权协议书
甲方:身份证号码:住址:
乙方:身份证号码:住址:
乙方为改善居住条件,方便通行,拟在自家门前铺设道路,为处理好相邻关系,现与甲方在平等、自愿、协商一致的基础上,订立如下协议,愿共同遵守:
一、乙方在甲方位于的房屋旁铺设道路一条,道路的宽度由甲乙双方共同协商决定,乙方在铺设道路的过程中甲方不得无故阻挠,并且甲方应当为乙方铺设道路提供相应的便利条件。
二、道路铺设的费用全部由乙方承担,这些费用包括铺设道路前的清理现场所花费的费用、铺设过程中的雇工费以及填土等所花费的费用。
三、铺设的道路并不属于乙方私人所有,甲方同样具有通行的权力,乙方不得无故阻挠甲方在该道路上通行。
四、乙方在铺设道路的过程中不得损害到甲方的合法权益,特别是铺设的道路不得损害甲方的房屋结构或者是铺设的道路不得导致甲方房屋出现变形、裂缝、渗水等情况以及铺设的道路不得给甲方的日常生活造成不利的后果,如有出现以上情况,乙方应当向甲方承担相应的法律责任或赔偿甲方的实际损失。
五、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商解决或签订其他的补充协议加于明确。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签名盖章):乙方(签名盖章):
___年___月___日___年___月___日。
见证人(签名盖章):
___年___月___日。
房屋相邻界线协议书
为促进家庭和谐,保持家庭和睦,防止家庭纠纷,甲、乙、丙三方为座落于__________________________________房屋今后的`分配归属问题,达成如下协议,以共同遵守:
为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的房改福利房)。
第一条、__________________________________房屋为房改房,房屋登记证书号为____________________________,登记的房屋所有权人为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的房改福利房)。
第二条、本协议所述房屋,原甲乙丙三方曾有口头协议,由丙方出资两万元整以甲方名义购买后,由甲丙双方共同居住,其所有权归甲方享有。待甲方百年之后,该房屋所有权由丙方继承,与乙方无关。由于丙方长期在外工作,且目前出现了困难,急需钱周转,故三方共同协商一致,并征求女婿与儿媳意见后,共同决定改变原口头协议。
第三条、本协议所述房屋,由乙方出资八万元交付丙方,房屋所有权仍归于甲方;但甲方百年之后,该房屋所有权由乙方继承,丙方对本协议所述房屋无继承权。
第四条、甲方本着平等对待每个儿女的.原则承诺,在享有该房屋所有权与使用权期间,不对该房屋作出任何处置行为(包括但不限于出卖、抵押、赠送等行为)。
第五条、该房屋在甲方使用居住期间,如需维修、装璜等,在甲方条件许可的情况下,由甲方承担;如费用过大,甲方征得乙丙双方同意后,由三方共同出资。
第六条、该房屋在甲方在世之年,乙方不得以出资为由,未经甲、丙两方同意,对本协议所述房屋作出任何处置行为。
第七条、本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的.法定赡养义务,也不改变乙丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额的权利。
第八条、本协议订立后,乙、丙双方每年都应抽出一定时间,带上家人,到此房屋内陪甲方居住一段时间,以尽精神赡养之义务。
第九条、本协议一式三份,每方各执一份,自三方共同签名之日起成立,自乙方给付丙方人民币八万元整时生效。女婿与儿媳作为见证人在本协议上签名。
第十条、本协议效力约定:除新的三方书面协议可以改变本协议约定内容之外,任何协议或单方指定均不得改变本协议内容。本协议法律效力高于除新三方协议之外的任何协议及其他指定行为(包括公证文书在内)。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________。
房屋相邻权协议书
甲方:
乙方:
鉴于甲乙双方宅基地相邻,为方便乙方通行,增进邻里和睦,依据《民法通则》、《物权法》等相关法律法规的规定,就乙方经甲方宅基地通行事宜,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:
第一条:甲方同意乙方经甲方宅基地通行,通行区域为:(列明详细四至)。
第二条:乙方行使相邻权时,不妨碍甲方同时以通行为目的使用该块土地。
第三条:乙方同意一次性支付甲方人民币贰万元整,该笔款项于___年___月___日前一次性付清。
第四条:乙方将其宅基地转让、出卖时,乙方宅基地的受让方不享受本协议约定的相邻权待遇。乙方宅基地的受让方需借用甲方宅基地通行时,需另行签订协议。
第五条:甲方同意乙方可以以便利通行为目的,修缮、整理本协议所涉通行区域,相关费用由乙方自行承担。
第六条:乙方不论何时转让、出卖其宅基地,甲方均不退还乙方任何款项。
第七条:因本协议引发的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
第八条:本协议经甲乙双方签字之日起生效。本协议一式三份,甲方、乙方、鉴证方各持一份。
甲方:乙方:
___年___月___日。
房屋协议书
甲方:代表:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下维修办公室协议:
一.甲方需维修的办公室共计间,每间长米,宽米,共 米2,需打地平 米2。
二.工程量及造价具体如下:
1.混凝土地平: 米2×元/米2= 元
2.粉墙: 米2×元/米2= 元
3.翻瓦: 片× 元/片= 元
4.添置其他办公用具元
以上数项共计元,大写:
三.施工时间:年 月 日至年月日止。
四.乙方自带施工用具,在施工过程必须按施工安全规则进行,各项安全事故责任由乙方负责。
五.乙方按时完成全部工程后经检查合格,一次性付清全部工程款。
六.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字即生效。
甲方: (盖章)乙方(签字): 甲方代表(签字):
20xx年月日
房屋协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将座落在王家畈村五组的私人住宅楼承包给乙方施工,经双方协商一致达成如下协议:
一、此工程由乙方包工包料承建。
二、施工内容及承包范围:
1、本工程主体土建工程。乙方严格按甲方提供的图纸施工,图纸有修改的需双方同意。
2、该工程基础全部由乙方负责。
3、内墙面水泥沙浆粗装修,外墙面正面装修贴白瓷砖,其余外墙425#水泥抹面两层、白水泥配胶两层抹面。每层地面水泥沙浆抹面装修。
4、房屋屋面盖彩瓦。
5、建筑工程范围内的下水管道、烟道管和太阳能安装管道的配置与安装。
6、每套房屋的防盗门(500元左右工程门)的安装。自来水和电主线安装到每套室内。所有窗户安装塑钢窗。楼梯安装钢质扶手。
7、房屋层高与隔壁一致。层数为8层。
三、施工材料范围:乙方承建中使用的水泥、钢材、砖、板以及沙石料和其他所有材料质量必须达到国家标准和图纸设计要求。
四、承包定价和结算方式:工程造价为每平方米500元,面积按国家有关规定计算。本工程由乙方全额出资建设,工程完工后待房屋出售后付款。
五、工程质量:乙方严格按图纸和双方协商意见施工,工程如有不合格导致的一切损失(材料、工资)由乙方负责。
六、水、电、路三通和周边关系协调由甲方负责。
七、安全责任:乙方在施工中必须规范作业,注意安全,在施工期间所发生的一切安全事故,由乙方自行承担一切损失,甲方概不负责。
八、此工程工期为5个月
九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
十、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年月 日
房屋协议书
为了保证双方当事人的合法权益,经过友好协商,现将房屋转让有关事宜达成如下协议:
一、协议双方当事人
甲 方: 所有人: (以下简称甲方) 联系电话:
身份 证:
乙 方: 购房人: (以下简称乙方) 联系电话:
身份 证:
二、住宅基本情况
1、住宅为小区,楼 户。
2、该房建筑面积 平方米。其中套内面积平方米,公共分摊面积 平方米.地下室建筑面积平方米,车库面积平方米。
3、水、电、天然气齐全,集中供暖。
4、该房屋占用范围内的土地使用权随该房一并转让,该房屋的相关权益随该房一并转让。
三、房款
按照甲乙双方协商一致的价格,房屋、地下室和车库总金额(人民币) (小写), (大写)。
四、缴款期限
乙方在签订本协议之日缴纳房款(人民币) 。
五、交房期限
甲方在 年 月 日前,将钥匙和房屋手续交付乙方。
六、双方约定的其他事项
1、交付房屋后,甲方不再享有该房的任何权利和义务。
七、本协议在执行过程中发生争议,应首先协商解决,如协商不一致,应有人民法院判决。
八、本协议签字盖章有效。
九、本协议一式两份,双方各执一份。
十、本协议自签订之日起生效。
甲方 : 乙方:
年月日 年月日
房屋协议书
男方:×××(简称a),男, 族, 年 月 日出生,住址 ,身份证号码:
女方:×××(简称b),女, 族, 年 月 日出生,住址 ,身份证号码:
男方与女方于 × 年 ×月认识,于× 年 ×月 ×日在×民政局登记结婚,婚后于×年×月×日生育一(女儿,儿子)名×××。现双方在感情上已经完全破裂,没有和好的可能。经双方自愿协商达成一致意见,就夫妻共有的房产分割情况约定如下:
男女双方自愿离婚。
离婚协议书生效后,双方应协助对方在×日之内办理产权变更等各种手续,(男、女)方应在x日内向对方支付房款x元。
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应按不支付部分10%支付违约金。
本协议一式三份,男、女双方各执一份,公证机关存档一份。
男方:(签名)
女方:(签名)
年月日
年月日
房屋协议书
出租方(甲方): 身份证号:
承租方(乙方): 身份证号:
甲,乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下。
二、租用期限及其约定。
1.租用期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。
3.付款方式:按年支付,一次性交齐。
4.租赁期内的水、电、煤气、电话、有线电视费、由乙方支付,房屋修缮、取暖费等费用由甲方支付。
5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可终止合同,收回房屋使用权,乙方需承担全部责任,并赔偿甲方损失:
(1)乙方擅自将房屋转租,转让或转借的;
(2)乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;
三、双方责任及义务:
3.乙方入住该物业小区应保持周围环境整洁做好防火防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任。
4.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方 相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。
5.甲方收取乙方押金_______元,房屋到期后,如屋内设施有损坏乙方需按价赔偿,租赁期间乙方不得拖欠房屋的水、电、煤气等费用,否则在押金中扣除,如屋内设施无损坏,无拖欠费用,甲方将押金全部返还乙方。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后即行生效
出租方: 承租方:
联系电话: 联系电话:
签约日期: 年 月 日
房屋协议书
上海正旺房地产有限公司(以下简称甲方)和凌诃路618弄**号**室 业主(以下简称乙方)就凌诃路618弄**号xxx室房屋裂缝维修问题达成如下协议:
因甲方建造的商品房在保修期之内出现质量问题,甲方负责对于销售给乙方的房屋--凌诃路618弄**号xxx室进行维修。
1. 维修时间:xxx年xxx 月xxx日起到xxx年xxx 月xxx日止。
2. 维修地点:浦东新区金桥“上海奥斯卡”凌诃路618弄xxx号xxx室
3. 负责维修单位:必须是具有建筑资质的施工单位(由甲方负责提供-上海正欣建筑工程有限公司,以下简称施工方)
4. 维修方案的确认,必须要上报到浦东新区的房屋质量监督站予以备案。
5. 维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有裂缝都必须进行修补(包括内墙面上的所有大小裂缝和涉及到该单元的相应的外墙面的所有窗台裂缝,由于外墙裂缝会导致渗水,所以对于其他外墙裂缝待甲方处理正旺苑所有外墙裂缝时一并处理)。在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督。
6. 房屋装潢的复原(硬装潢部分之中所有涉及到裂缝的装潢部分的复原):由于该房屋的裂缝是在乙方在装修完之后逐步开始显现的,并且已经部分破坏了房屋的装修,所以甲方必须负责在对于裂缝的修补完之后对于乙方的装潢必须按照原样进行复员工作,并因此承担因房屋质量问题(裂缝)给乙方造成的装潢的损失费用。例如:重新购买油漆以及粉刷的费用等。若因装潢原因导致某些部位的裂缝无法进行修复(施工方不肯承担拆除和修复装潢设施的费用而造成裂缝无法修复),从而导致裂缝继续存在,进而影响房屋渗水,乙方保留追究甲方由于裂缝给乙方造成损害的权利。
7. 家居用品的保管和损坏灭失的赔偿:在维修之前,甲方和乙方对于乙方家里面的大件物品(家具和家电)进行清点并签字确认,基于维修期间,乙方的家具和家电都已经安装到位。在施工方施工期间,施工方有责任对于施工时的人员安全负责,同时在施工时避免对于乙方的家具和家电造成不必要的损坏(另对于乙方地板在施工时尽量铺设厚点材料以避免在施工期间对于地板的损害)。在维修期完毕对于大件物品进行再一次的确认。对于在维修期间因甲方施工原因造成的乙方的任何一件物品的损毁或者灭失,甲方必须按照原价进行赔偿。
8. 房屋保修期的修改:该房屋的保修期原本是按照房屋交接书的确认日期计算,现在要求甲方按照维修完成之后的日期给予重新计算日期,由施工方并出局书面的承诺并由甲方在此承诺上盖章确认。
9. 维修之后的房屋质量的验收和审核:需要由相应的质量监督部门重新进行验收和审核。
10. 在维修期间所产生的水电费用都有甲方负责监督施工方予以负担。
11.如此次维修没有达到预期的修复效果,又出现裂纹,则甲方必须承担再次维修的责任,不能因超过房屋保质期而拒绝维修。
12.甲方按照预售合同规定按照维修方案的维修费用的0.5倍补偿。
其他未尽事宜,双方友好协商解决。
乙方:
凌诃路618弄xxx号xxx室
xxx年xx月xx日
房屋协议书
甲方:
乙方:
甲方将位于学校食堂前面的9间房屋让乙方拆除、清运垃圾、平整场地等。经甲乙双方协商达成以下协议:
1、承包方式
乙方采取全包干方式,应在20xx年11月6——7日完成拆除及场地清理工作。拆除砖由甲方运走,乙方承担垃圾清运、场地平整等所有费用。房屋的行条、瓦、门窗等归乙方所有。拆除完毕,要求现场垃圾清运干净,场地整洁,无任何遗留物。
2、拆除费用结算
甲方将拆除的物品按照第一条规定给乙方抵算拆除费用。
3、安全责任
乙方自行负责拆除安全工作,拆除过程中发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
以上协议,经甲乙双方签章后生效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人: