合同协议是一种必要的法律文件,能够规范商业行为,保护交易双方的利益。如果你对合同协议的起草有困惑,不妨参考一下小编整理的合同协议案例。
信息合同
甲方:
乙方:
鉴于甲方(委托方)拟就在中西部设立技术先进型企业项目向乙方(受托方)咨询,乙方愿意接受甲方的委托并提供咨询意见。根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,经双方友好协商,同意就以下条款订立本合同。
1.1咨询内容:关于在中西部设立新型企业。
1.2咨询形式:乙方派遣专业技术人员并提供总结性报告。
1.3咨询要求:对技术问题作出解答,总结性报告能客观反映项目情况。
2.1本合同自20_年4月20日至20_年12月30日在北京履行。
2.2本合同的履行方式:《信息技术咨询报告》。
3.1阐明咨询的问题,向乙方提供技术背景材料及有关技术、数据。
3.2根据乙方的要求补充说明有关情况。
3.3提供给乙方的技术资料、数据有明显错误和缺陷,应及时修改、完善。
3.4为乙方进行调查论证提供必要的工作条件。
4.1对技术项目进行调查,参与甲方工程立项工作,讨论项目方案、可行性分析,给出技术上的意见。
4.2甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的,应当及时通知甲方补充、修改。
4.3乙方向甲方提供的咨询报告应当符合以下三个条件:
(1)咨询报告是对特定技术项目的分析、论证、评价、调查和预测的报告或意见。
(2)以可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告或意见的'形式提交。
(3)应达到合同约定的科技水平,对甲方有相应的参考价值。
5.1信息技术咨询报酬总额:贰万元整(20,000元)。
5.2在合同实施及专业技术人员开展工作1个月后,甲方应将咨询报酬一次性支付给乙方。
6.1甲方未按照合同约定或迟延提供必要的数据和资料,或者所提供的数据、资料有严重缺陷,影响工作进度和质量的,应当承担违约责任金。
6.2乙方未按期提交咨询报告或者提出的咨询报告不符合合同约定的,应当减收或者免收报酬,并承担违约责任。
7.1甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。
7.2若双方不愿协商或者协商不成的,可将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决或直接向法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
验收合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
签订地点:
第二条质量标准:每件红木家具应符合qb/t2385-20xx新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。
第三条付款方式:签订合同后,乙方于60日内付清全额货款,甲方将于收到货款3天内发货。
第四条甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,甲方应在交货时督促乙方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,乙方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。
第五条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的10%向乙方支付违约金。
第六条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在7天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。
第七条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事。
人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:
(一)提交当地仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第八条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章):乙方(签章):
开户银行:开户银行:
账号:账号:
联系方式:联系方式:
装修验收合同
工程名称:
2.工程地点:
3.建设单位:
4.施工单位:
5.建设规模:总建筑面积72户x120㎡=8640㎡。
售楼部180㎡。
合计8820㎡。
6.建设层数及高度:六层,高17.6米单层高6米。
7.结构类型:砖混结构。
8.工期:____日历天。
施工合同、施工效果图及国家或行业规范、标准。
1.设计图纸及业主要求和变更通知单。
2.国家和地方现行施工验收规范及强制性拉条文。
1.工程质量的控制情况我单位在施工中按照设计要求和业主意图,在国家和地方建筑法规、规范,遵守现行室内装饰装修施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下,建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有质检,竣工有资料。
2.在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实施我方自检,业主复检,如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工班组进行整改,并经业主复检合格后方可进行下道工序施工。
3.工程材料的控制情况,工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保材料,经业主验收,并按规范进行复检,合格品方可使用,不合格品给予退还。其原材料匀有出厂合格证及相应的复试报告。
4.主要实验及测试项目如下:
卫生间地面闭水试验在规定测试时间下,无渗漏,结果符合要求。
抛光砖实验,测试结果符合要求。水泥试验,测试结果符合要求。
工程开工到竣工相关资料,有技术复核记录,施工日记。隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,技术资料,管理资料等基本齐全。
1.本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工阶段。
2.本工程共四部分,装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程,经我项目部对现场检查,基本满足施工验收要求,特申请验收。
3.装饰施工均以设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全,项目满足要求,分项工程的检查评定,结合抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
4.安装工程按照要求施工,基本达到要求。
5.在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在不足之处,以上评价意见敬请业主方、及专家审核。
申请人:_________。
_________年____月____日。
验收合同
一、甲方:
乙方:
二、交货日期及地点:
2.1交货日期:
2.2交货地点:甲方指定地点。
三、付款条件及方式:
产品预定后先支付该批货物货款的%,全部送达到甲方并经甲方验收合格后经双方认可盖章,支付剩余总价的%。
四、交货方式:
由乙方送货到甲方指定地点,相关费用(包括运费、装卸费等)由乙方承担。
五、违约和索赔。
5.1任何一方单方面解除本合同,应向对方赔偿相当于本合同%的违约金,并承担由此引起的一切法律责任。
5.2若乙方提供的产品与约定不符或不能验收合格,乙方予以更换,更换后仍不满足甲方要求的,乙方按报价的三倍给予甲方经济补偿。
5.3乙方未能在约定日期到货,每延误一天扣罚合同总款的‰,延误超过天以上除按天扣罚外,另扣罚总价款的%作为违约金。
六、争议与仲裁。
6.1所有因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
七、文本和生效本协议壹式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年___月___日_________年___月___日。
验收合同
3、付款方式:_________________首付资料费伍万元,资料完成,经甲方认证验收后,余款一次性付清。
4、甲方责任:_________________甲方积极配合乙方完善验收资料。
5、乙方责任:_________________。
(1)资料内容达到国家规定标准,乙方负责甲方资料验收合格,并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料,真实有效,甲方在办理房产手续期间,出现的有关资料问题,乙方付全部责任,并退还所有费用,并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成,交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
信息合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
鉴于甲方经营发展需要,提高公司竞争力,由乙方为甲方提供票务政策、出售等信息的咨询服务现经甲乙双方协商,达成如下合同:
一、甲方的咨询要求如下:要求乙方所提供的相关票务信息具备完整性、及时性、准确性。
二、乙方提供指定的提供咨询服务的相关人员。
三、服务费用及支付。
2、乙方应在咨询服务中坚持公正、客观、科学的服务原则。
3、乙方应对甲方提供的资料承担保密义务。
4、乙方负责评审后可研报告的修改。
四、费用及支付方式。
本项目合同金额:
支付方式:提交报告时一次性付清。
五、合同的生效、与终止。
本合同从双方签字盖章之日开始生效。甲、乙双方如有一方未执行所承担的.义务,对方都有权利提出异议。或经双方确认后,可终止合同,但任何一方不能自行终止合同。
六、违约责任。
若因甲方未能履行本合同义务而造成自身的损失,乙方对此不负任何责任;而甲方上述行为给乙方造成损失的,甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失。若因乙方未能履行本合同义务而造成自身的损失,甲方对此不负任何责任;而乙方上述行为给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失。
七、争议处理。
双方在履行本合同的过程中发生争议时,应当通过协商解决;协商不成的,可向(合同签订地)仲裁委员会申请仲裁或向法院一起诉讼。
八、本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,法律效力相同。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________。
验收合同
甲方:__________公司(以下简称为甲方)。
法人代表:__________。
住所:__________。
乙方:__________表后线总包(以下简称为乙方)。
法人代表:__________。
住所:__________。
甲方系该工程的承包人,乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后,目前已完工,双方拟就该工程进行验收交接,现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、本工程的概况。
1、工程名称:高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")。
2、工程位置:__________。
3、施工期:本工程于______年______月______日进场施工,于______年______月______日完工,已组织验收。
4、竣工情况:__________已竣工。
二、工程验收情况。
1、工程验收日期:本工程经甲、乙双方共同在场,并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况:因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题,错漏百出,甲方随后将问题反馈给乙方处理,经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱,甲方经过再三确认修改,验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后,乙方认可该工程并经乙方验收合格的,由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后,按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后,甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的,甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题,甲方概不承担,由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所,供电所建档后,所产生的电费问题由乙方负责,与甲方不承担任何责任。
六、违约条款。
1、甲方违反本协议约定的,应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的,应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖章后即发生法律效力,各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________。
乙方(签字):__________。
签署时间:__________。
签署地点:__________。
工程验收合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz20100605,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
1、产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2、验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法。
1、双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的'规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日,是设备验收通过日。
第四条本合同签订,视为本项目验收通过。
第五条本合同一式肆份,双方各持正本一份,副本一份。
本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地址:
地址:
代表人(签字):
法定代表人(签字):
联系电话:
联系电话:
工程验收合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为xxx,以下简称本项目),在规定的时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
1.产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2.验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的.安装、调试无问题。
对产品提了异议的时间和方法。
1.双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
本合同签订日,是设备验收通过日。
本合同签订,视为本项目验收通过。
本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
代表人(签字):法定代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
工程验收合同
发(总)包单位(甲方)。
承(分)包单位(乙方)。
根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。
一、工程概况:_________________。
1.3建筑面积。
二、承包内容:_________________。
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式:_________________。
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期:_________________。
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为746个日历天,20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
工程验收合同
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经过友好协商,兹签订如下协议并共同遵守:
在甲方的积极配合下,乙方顺利完成甲方委托(合同号为lz20100605,以下简称本项目),在规定的'时间内,甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后,认定均符合合同要求,并同意通过收货。
1、产品到达甲方指定地点进行安装调试后,甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
2、验收标准:
1)产品外形、包装完好;
2)产品符合合同要求及标准;
3)乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料;
4)甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法。
1、双方在验收过程中,如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符,甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款,并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3日内提出书面处理意见,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日,是设备验收通过日。
第四条本合同签订,视为本项目验收通过。
第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份。
本着共同发展和平等互利原则,双方可以在自愿的基础上,互相为双方介绍客户和业务,作为长期合作。
甲方(盖章):乙方(盖章):
地址:地址:
代表人(签字):法定代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
工程验收合同
工程项目:_________________________。
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
1.工程地址:____________________________________。
2.居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计:施工面积_________平方米。
(1)_________室,计_________平方米;。
(2)_________厅,计_________平方米;。
(3)_________厨房,计_________平方米;。
(4)_________卫生间,计_________平方米;。
(5)_________阳台,计_________平方米;。
(6)_________过道,计_________平方米;。
(7)其他(注明部位)_________,计_________平方米。
3.委托方式:____________________________________。
工程开工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
工程价款(金额大写)_________元。
(1)材料款__________________元;。
(2)人工费__________________元;。
(3)设计费__________________元;。
(4)施工清运费_____________元;。
(5)搬卸费__________________元;。
(6)管理费__________________元;。
(7)税金____________________元;。
(8)其他费用(注明内容)_________元。
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准,双方同意参照__________________市地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
4.质量检查监督部门:_____________________________________________。
5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备,《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的_________%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的_________%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的_________%.剩余_________%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。
甲方付清工程价款,《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的_________%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的_________%作为误工费支付给乙方_________元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
1.工程质量验收,《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
1.甲方。
(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2.乙方。
(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
(3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的.管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
(4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
(5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为_________个月。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁,或向_________人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。
1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_________份,甲乙双方及见证部门各执壹份。
工程验收合同
甲方:__________公司(以下简称为甲方)。
法人代表:__________。
住所:__________。
乙方:__________表后线总包(以下简称为乙方)。
法人代表:__________。
住所:__________。
甲方系该工程的承包人,乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后,目前已完工,双方拟就该工程进行验收交接,现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、本工程的概况。
1、工程名称:高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")。
2、工程位置:__________。
3、施工期:本工程于______年______月______日进场施工,于______年______月______日完工,已组织验收。
4、竣工情况:__________已竣工。
1、工程验收日期:本工程经甲、乙双方共同在场,并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况:因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题,错漏百出,甲方随后将问题反馈给乙方处理,经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱,甲方经过再三确认修改,验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后,乙方认可该工程并经乙方验收合格的,由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后,按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后,甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的,甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题,甲方概不承担,由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所,供电所建档后,所产生的电费问题由乙方负责,与甲方不承担任何责任。
六、违约条款。
1、甲方违反本协议约定的,应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的,应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力,各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________。
乙方(签字):__________。
签署时间:__________。
签署地点:__________。
验收技术合同
甲方验收人员:_________________。
乙方工程师:_________________。
按照合同规定,乙方为甲方提供________设计和加工服务。本报告是甲方按照合同针对乙方提供服务的'具体内容进行验收的文件。
项目:_________________。
设备名称:_________________。
单位:_________________。
完成状况:_________________。
甲方确认:_________________。
乙方确认:_________________。
天线罩设计加工方案:_________________。
备注:_________________。
甲方确认同意向乙方支付合同项下的余款人民币________________元,大写:_________________人民币壹拾壹万捌仟伍佰源整。
验收合同
乙方:_________________
3、付款方式:_________________首付资料费万元,资料完成,经甲方认证验收后,余款一次性付清。
4、甲方责任:_________________甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任:_________________
(1)资料内容达到国家规定标准,乙方负责甲方资料验收合格,并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料,真实有效,甲方在办理房产手续期间,出现的'有关资料问题,乙方付全部责任,并退还所有费用,并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成,交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。
委托人:_________________
乙方:_________________
委托人:_________________