保密协议要求各方在签订之前明确标明保密范围,并确保信息只在合法需要的范围内流通和使用。接下来是一些常见劳动合同的实例,希望能够给大家提供一些写作的思路。
水电工的劳务合同有效吗篇一
乙方:_______________
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。
一、劳动合同期限
第一条:本合同期限为_____年,自_____年____月____日始至_____年____月____日止,其中试用期为_____月,自_____年____月____日始至_____年____月____日止。
二、岗位职务及工作内容
第二条:乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。
第三条:乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、劳动保护和劳动条件
第四条:乙方工实行工作制。
第五条:甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。
第六条:甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条:甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条:甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为_____元,转正后为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条:甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条:由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。
五、保险、福利待遇
第十一条:甲方按国家及xx省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。
第十二条:乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和xx省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条:乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条:乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条:乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条:未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,
甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
第十七条:订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。
第十八条:订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。
20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。
第十九条:经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
第二十条:乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同
1.试用期内考核不合格;
2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的
3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的
4.被依法追究刑事责任的。
第二十一条:有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:
2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的
3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。
第二十二条:甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。
如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。
24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:
1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的
2、职工在孕期、产期、哺乳期的
3、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十三条:乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第二十四条:有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:
1、在试用期内
2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的
3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
八、经济补偿与赔偿
第二十五条:本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。
九、劳动争议处理
29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
第二十六条:甲方所制订的《xx省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。
第二十七条:甲乙双方其他约定:
32.本合同未尽事宜,或与今后国家、____________省有关规定相悖的,按有关规定执行。
33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。
乙方:_______________
_____年___月___日
水电工的劳务合同有效吗篇二
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程主体工程水电工程劳务承包施工事项协商一致,订立本合同:
一、工程概况:
工程名称:
建筑面积:
工程地点:
二、工程承包范围及事项:
l、临时设施的修建用王(不含甲方办公用房);
2、有关文明施工和安全生产方面的用工;
4、制作用所有机械、工具由乙方自备;
5、甲方负责送电到现场,配备固定电箱。其余乙方自备;
6、施工过程中场地内应做到工完料清,整洁文明,所有材料按发包方指定地点分类堆 放整齐。
7、该工程所有的临时水、电工程用工;现场机械故障简单维修。
三、质量要求:
承包方必须按照施工图纸和说明书要求,精心施工,保证质量。如质量不符合标准,必须返工修理,其工料费损失,由承包方承担;质量低劣又无法挽救的,应由承包方负责赔偿全部工料损失。
四、进度要求:
必须根据工程施工进度,紧跟施工进度安全生产,能安全、及时满足工程旋工的需要。
五、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同总工期:有效工期 天
六、工程质量标准:市优质主体。
达到市优质主体不奖不罚,达不到市优质主体罚 ,如被评为省级优质主体另外奖励 ,奖罚基数为劳务总承包价。
七、安全、文明工地标准:
1、安全标准:杜绝重伤和死亡事故发生,乙方在签订合同示向甲方交纳全施工保证金,该安全施工保证金在乙方工程承包范围及事项全部完成后没有伤亡安全事故发生,甲方一次退还,如有伤亡应由乙方处理完事故后剩余部分退还。在施工过程中,安全生产凡验收不合格不能生产,造成的一切损失由乙方负责。
2、文明工地标准:达到市级文明工地。
八、工程结算及付款方式:
1、工程量按仙桃市城投房地产开发有限公司招投标文件所述面积计算,按每平方米
2、在施工过程中设计发生变更,甲方不向乙方增付任何费用;
3、主体部分付款方式:主体工程的砌体第三层完工后,经验收合格后甲方付给乙方总工程款的 。主体工程的砌体工程完工后,经验收合格后甲方付给乙方付总工程款的。
4、主体工程完工后,付总造价的,验收合格后,主体工程安装至第六层后,付总造价的 ,整体工程验收合格后付总造价 ,的质量保证金按甲方与仙桃市城图房地产开发公司约定同步支付。(注:正常情况下,主体完工后半年余款付清)
九、甲方权利与职责
1、甲方授权项目部对工程进行全面管理,乙方应全面服从项目部的监督和管理;
3、甲方要经常性对施工的新老工人进行安全知识教育,做好安全生产技术交底工作;
7、甲方现场管理人员有权对乙方在施工工程中违反规范要求的进行经济处罚。对有害人生安全的部位,有权立即停工要求整改。
9、甲方提供乙方的办公室和仓库各一间;
10、甲方提供乙方良好的施工环境和保证乙方的施工环境不受外界因素干扰。
十、乙方权利与职责
9、乙方施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,否则每人每次罚款50元,高空作
13、乙方必须按施工验收规范标准施工,保证建设单位和质监站等单位能一次性验收合格,因乙方施工质量原因致使本工程不能一次性验收合格而进行二次验收,乙方愿按劳务总价下浮3%结算。
14、乙方应按甲方要求的工程工期按期完成施工任务,如属乙方原因造成工期后延,乙方愿承担工程后延期间发生的一切费用。
15、由于甲方原因材料供应超过3天不到位造成停工时,甲方补给乙方在场有关人员(经过甲方和现场监理认可的人数)生活费;每人每天按10元标准补偿,同时工期顺延。
16、由于甲方的原因工期超过8个月以上的,其人工费用增加甲乙双方协商解决。
17、工程工期按合同总工期执行,由于不可抗必的因素影响,建设单位进行重大设计变更和因连续停电24小时所造成的影响工期可顺延,除此之外的任何原因造成的停工工期不予顺延。
18、每次往下乱扔杂物和材料罚款500元。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力,工程竣工验收后结算清余款合同自行终止,合同中末尽之处双方本着实事求是的原则签定补充协议可与本合同同时使用。
甲方(签章): 乙方(签章):
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
水电工的劳务合同有效吗篇三
甲方:_________________
乙方:_________________
质量是生命,安全出效益,
为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一承包方法:_________________
1承包形式:_________________单包,即包工不包料。
2工作量:_________________工程上的水电安装;临时设施上包括:_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二工程进度:_________________按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
四安全上:_________________必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生
1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区:_________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不、不看录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七罚款制度
八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九由甲方负责一定的用电费用(30度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十付款方式
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
十一此合同一式三份,双方签字后生效,各执一份为凭,存档一份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
水电工的劳务合同有效吗篇四
乙方:_______________
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作中共同遵守。
一、劳动合同期限
第一条:本合同期限为_____年,自_____年____月____日始至_____年____月____日止,其中试用期为_____月,自_____年____月____日始至_____年____月____日止。
二、岗位职务及工作内容
第二条:乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。
第三条:乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、劳动保护和劳动条件
第四条:乙方工实行工作制。
第五条:甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。
第六条:甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条:甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条:甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为_____元,转正后为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条:甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条:由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。
五、保险、福利待遇
第十一条:甲方按国家及xx省社会保险有关规定为乙方办理养老保险、失业保险及医疗保险等。
第十二条:乙方患病或负伤,其工资及医疗保险待遇按国家和xx省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条:乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条:乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条:乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条:未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,
甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
第十八条:订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化,本合同相应变更相关内容。
第十九条:订立本合同所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行的,经双方协商同意,可以变更合同相关内容。
20.因乙方工作任务完成情况在合同期内甲方需对乙方作升(降)职的,双方应另行订立合同,本合同自然终止。
第二十一条:经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
第二十二条:乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同
1.试用期内考核不合格;
2.有违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定情节的
3.严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的
4.被依法追究刑事责任的。
第二十三条:有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但应在三十日前以书面形式通知乙方:
2、乙方不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的
3、双方不能依据本合同第十九条规定就变更合同达成协议的。
第二十三条:甲方濒临破产进行法定整顿期间或经营发生严重困难,经向全体员工说明情况,听取员工代表或工会意见,并向劳动行政管理部门报告后,可以解除本合同。
如依本条第一款解除合同后,甲方在六个月内再录用人员的,应优先录用乙方。
24.乙方有以下列情形之一,甲方不得依据本合同第二十二、二十三条终止、解除本合同:
1、患病或非固工负伤,在规定的医疗期内的
2、职工在孕期、产期、哺乳期的
3、法律、行政法规规定的其他情形。
第二十五条:乙方解除合同,应当提前三十日以书面形式通知甲方。
第二十六条:有下列情形之一,乙方可以随时通知甲方解除合同:
1、在试用期内
2、甲方以暴力、威胁、监禁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的
3、甲方不能按本合同规定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
八、经济补偿与赔偿
第二十八条:本合同一方或双方违反或解除本合同所可能涉及的经济补偿或赔偿,按法律、法规和有关规定执行。
九、劳动争议处理
29、因履行本合同所发生的劳动争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,合同一方或双方应自争议发生之日起六十日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方或双方也可直接向该仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、其他
第三十条:甲方所制订的《xx省香氏健康产业有限公司员工工资及晋升考核暂行制度》作为本合同附件。
第三十一条:甲乙双方其他约定:
32.本合同未尽事宜,或与今后国家、xx省有关规定相悖的,按有关规定执行。
33.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字、盖章生效。
乙方:_______________
_____年___月___日
水电工的劳务合同有效吗篇五
甲方:_____________________(以下简称甲方)
乙方:_____________________(以下简称乙方)
_____________________
_____________________
工程范围与内容:河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;
(3)室内暖气主管道预埋及安装,从室外第一个井至竖井主管道;
(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;
(7)防雷接地安装;
(8)消防所有管网预埋;
(9)弱电预埋;
(10)通风、太阳能孔洞预留;
乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。
本合同价款为人民币:35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。
1由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费;
2当乙方完成所有劳务项目工作的时候,甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;
3当乙方完成栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%;
4当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的8%
5总劳务费的2%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和使用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方结清。
因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
1、本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。
2、水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
1、甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。
(2)甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。
(3)施工现场水、电材料现场转运。
(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)乙方提前3天提出材料计划,由甲方审核购买。
(7)乙方现场负责人:
1、甲方违约责任如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。
(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。
(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.
(4)乙方必须做到工完场清,否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。
(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。
1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料。
1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,退赔原物价值。
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方:_____________________
乙方:_____________________
日期:___年___月___日
水电工的劳务合同有效吗篇六
乙方:_______________
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作_____同遵守。
一、劳动合同期限
第一条:本合同期限为_____年,自_____年____月____日始至_____年____月____日止,其中试用期为_____月,自_____年____月____日始至_____年____月____日止。
二、岗位职务及工作内容
第二条:乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。
第三条:乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、_____和劳动条件
第四条:乙方工实行工作制。
第五条:甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。
第六条:甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬
第七条:甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条:甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为_____元,转正后为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条:甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条:由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。
五、_____、福利待遇
第十一条:甲方按国家及_________省社会_____有关规定为乙方办理养老_____、失业_____及医疗_____等。
第十二条:乙方患病或负伤,其工资及医疗_____待遇按国家和_________省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律
第十三条:乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条:乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条:乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条:未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,
甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订
水电工的劳务合同有效吗篇七
甲方(公司或者个人):(以下简称甲方)
乙方(公司或者个人):(以下简称乙方)
兹有甲方承建的工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下:
本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、vga线安装、,(所有线材穿pvc管道)承包性质。
包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。
本工程结算按图纸内建筑大约面积20xxm2(以实际施工量为准),综合造价为(20)元/m,本工程总造价计大约人民币(元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。
非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。
本工程计划开工时间为20xx年12月1日,计划竣工时间为20xx年1月30日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。
3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。
5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。
8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。
乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。
4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。
6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。
7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。
1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。
2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。
3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。
4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。
1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。
2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。
3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。
4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。
5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。
6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若出现违纪现象,其后果自有乙方负责。
1、工期:
乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。
2、质量
由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。
3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。
4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。
5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表:
身份证号码:
联系电话:
乙方代表:
身份证号码:
联系电话:
签订地点:施工现场
签订时间:
水电工的劳务合同有效吗篇八
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
根据其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20__年月日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。
补充协议内容如下:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建设规模:
二、承包范围、内容及单价
1、承包方式:分包(包工包料
2、承包内容:按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
三、管理费及税金管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式
1、工程质量:优质结构。
达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。
严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期:以建设单位工期为准。
3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。
该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
5、付款方式:(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计万元(签订合同之时交纳万元,进场七天后交万元)。
工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。
(2)付款方式和时间:主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的%,之后每月按进度工程款支付%,余款%在工程验收合格后付清,余款%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
五、其他
1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。
乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。
乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________
________年____月____日_________年____月____日