通知的形式多样，可以是纸质通知、电子邮件、短信或公告等。为了帮助大家更好地撰写通知，我们特意收集了一些优秀的通知样本供大家参考。
施工停工通知书
________________________：
经查实，您(单位)从事___________________________行为，违反规定，现管理处勒令：请立即停止上述行为：1.限期_____天恢复或____________处理好。2.赔偿经济损失____________元(人民币)。3.没收__________________。4.______________________。限于_______天内到_________接受处理，逾期加倍处罚，并按规定强制执行。若有疑问或异议，请于_________年____月____日前到__________查询或复议。
检查员：证号：
___________________管理有限公司。
_________________________管理处。
___________年________月______日。
停工通知书
存根违法停字[]号______________：
经查你单位新(翻、修)建项目_____________工程，位置_____________。违反了铜政发[20xx]28号文件、铜政发[20xx]76号文件及房村镇总体规划，该工程属于违法建设。接此通知后，应立即停工(已竣工的不得使用)并限你在年月日之前到房村镇规划办接受处理。
送达人签字收件人签字。
________房村镇规划办公室。
________年________月________日。
停工通知书
尊敬的业户朋友：
您好!
中秋假期将至，东泰服务处对假期期间装修事项进行调整，具体如下:。
9月15日至9月17日共三天全面停止装修施工;9月18日起恢复正常装修施工。
为了让业户朋友们度过一个温馨、愉快的节日，放假期间服务处提醒您做好以下安全防范工作。
1.居家安全防范：对居室做好安全防范措施，在外出前请检查水、电、煤气阀、门窗、锁等是否关好;将阳台摆放的物品收回室内，以免发生意外。如您在花园内，烦请留心陌生人，进入大门或自家房门前严防尾随人员，发现可疑人员及时与服务处联系。
2.外出安全防范：如需外出远门，请注意防盗、防抢、防骗，旅行时请注意旅途安全、饮食卫生。入住酒店或逗留休闲场所时关注火灾疏散图及通道。步行过程中注意沿道路靠右侧行走，且不要边走边打手机，尽量结伴出行。
3.注意交通车辆安全：车辆进入小区后按规定停放好，锁好车门、防盗锁及拿好随身携带的各类证件，车内不要存放贵重物品。同时，注意不要酒后驾车，不要疲劳驾驶，驾车远行前事先了解天气及路况。
4.预防火灾事故：煲汤、做饭时要特别关注用火安全，离开时要检查总阀是否关闭。不超负荷用电，外出时关闭电源总开关，防止电器起火。屋内不能堆放过多杂物及存放易燃品、公共通道保持通畅且不能放置私人物品，预防火灾。尽量在家中配置灭火器。
5.及时充值：及时查看单位的`直饮水和天然气余额，如有需要及时进行充值，避免假日期间相关单位放假导致无法使用。
6.及时办理入伙手续和更新业主资料：为了更好履行业主责任和义务，避免责任纠纷，请更换号码的业主和购置东泰花园住宅或商铺尚未办理入伙手续的二手业主，请及时到所属区域客户服务中心办理入伙手续，以便我们能建立完善的业主档案，及时与您联系并提供服务。
xxxx公司。
20xx年xx月xx日。
停工通知书
你单位位于，为商业用房或住宅用房面积m2,建筑结构为钢混或混合或砖木或其它，建成时间。
一、造价计算:1、经营单位位置路段为万元/m2。2、商业用房或住宅用房面积:m2。3、建筑结构为钢混或混合或砖木或其它，修正系数为。4、建成时间为年，修正系数为。5、优惠率为(新发证或换证)：。工程造价为：万元/m2×m2××=万元优惠后卫生学评价费：
二、卫生监测份×150元=元合计：卫生学评价费+卫生监测费=元。
分管领导：科长：经办人：
尤溪县卫生监督所。
停工通知书
管金沙字[]号：
你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xx市xx区管委会行政执法局(公章)。
xx年xx月xx日。
当事人：
承办人：
建房停工通知书
存根违法停字[]号______________：
经查你单位新(翻、修)建项目_____________工程，位置_____________。违反了铜政发[20xx]28号文件、铜政发[20xx]76号文件及房村镇总体规划，该工程属于违法建设。接此通知后，应立即停工(已竣工的不得使用)并限你在年月日之前到房村镇规划办接受处理。
送达人签字收件人签字。
房村镇规划办公室。
停工通知书
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇一三年xx月xx日。
范文相关。
停工通知书
尊敬的业户/施工单位：
20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：
20xx年9月15日—20xx年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
1、20xx年9月14日下午18:00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
xxxx。
停工通知书
你的行为(或超过批准面积建房的行为的行为(或超过批准面积建房的行为违反了《中华人民共和国土地管理法》第77条根据《中华人民共和国土地管理法》第83条的规定，现责令你户(单违反了《中华人民共和国土地管理法》第77条根据《中华人民共和国土地管理法》第83条的规定，现责令你户(单位)限日内立即拆除非法占用土地上新建的)限日内立即拆除非法占用土地上新建的位平方米退还非法占用土地，你户(单位)在接到责令了如指限期拆除通知之日至期满不自行拆除，我乡将依法申请国土资源局强制执行。
当事人签字：
八松乡人民政府。
停工通知书
河南xx有限公司：
经查，你公司于20xx年7月5日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。
当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。
限你公司20xx年7月11日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。
特此通知。
当事人签字：xxx。
甲方人员签字：xxx。
日期：xxx
停工通知书
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天15元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
河南中天工程监理有限公司。
20xx年1月26日。
相关。
停工通知书
经检查发现财富广场4楼工程存在如下质量隐患，按照有关质量技术规范和规程规定，请接到通知后，即日起停工。存在问题：
1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼，浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。
2、在3天回弹时强度还没有，甚至有的柱砼用手指都能扣掉;。
3、就此项质量问题，应立即停工，待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。
河南九州建筑工程有限公司(签章)。
经办人：日期：年月日
项目经理签字：日期：年月日
停工通知书
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的'规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）。
xx年xx月xx日。
当事人：
承办人：
停工通知书
公司各部门、各监理部：
由于近期腊月，气温下降且春节临近，监理工程项目将陆续停工，经公司研究决定，放假时间定为20xx年2月1日至20xx年2月29日(农历正月二十二)。除公司机关及公司安排工作的人员外，原则上依据监理项目停工或复工情况，各项目监理人员放假和复工时间由总监安排并报公司综合部备案，否则考勤无效。放假期间公司给予职工每人每天xx元的生活补贴，补贴随工资一起发放。放假期间要保持通信畅通，服从公司安排的工作和活动，加强自身业务技术学习，否则放假补贴将予以取消。
注：如提前离职或放假期间自行离职，生活补贴不予发放。
特此通知!
***工程监理有限公司
20xx年1月26日
停工通知书
尊敬的业户/施工单位：
20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：____________。
20xx年9月15日—20xx年9月17日，
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
1、20xx年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的.铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
姓名：xxx。
___年___月___日。
停工通知书
七城管金沙字[]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
停工通知书
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇xx年xx月xx日。
停工通知书
xx：
鉴于你在建的***（位于******）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响********整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
******人民政府。
20xx年6月7日。
送达人：
接收人：
停工通知书范文
七城管金沙字[]号：
你(单位)在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)。
xx年xx月xx日。
当事人：
承办人：
停工通知书
七城管金沙字[]号：
你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的.规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）。
xxx。
日期：
停工通知书范文
七城管金沙字[__]号：
你(单位)在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你(单位)不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章)。
__年__月__日。
当事人：
承办人：
停工通知书
尊敬的业户/施工单位：
20______年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：
停工时间：20______年9月15日—20______年9月17日。
注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。
停工提示：
1、20______年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。
2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。
3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。
5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。
6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
姓名：_________。
_________年_________月_________日。