在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇一
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
消
防
改
造
工
程
合
同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲方(发包方):
地址:
联系人:
联系电话:
乙方(承包方):
地址:
项目负责人:
联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本消防工程事项协商一致,订立本合同。
第一条
工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
第二条
承包范围及内容
承包范围:承包方提供的由双方签字盖章确认、消防审核合格的施工图范围的全部消防工程(含图示设计及报备,材料设备的采购、安装、系统调试、检测,工程竣工后的消防报备等)。
第三条
合同工期
3.1 开工日期:
年
月
日 3.2 竣工日期:
年
月
日
第四条
承包方式
等的承包方式。
4.2 不得将工程转包、分包给其他单位;
一经发现,甲方有权单方解除合同,乙方应返还甲方已支付的工程款,并与转包方、分包方连带承担甲方的经济损失。
4.3 乙方指派
(身份证号:
)为乙方驻工地代表(项目经理),负责合同履行。按甲方及合同要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
第五条
合同价款及结算方式
5.1 合同金额人民币大写:
(含税)。
5.2 本工程的材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、设备材料保管费用和专项费用中社会保险费等已计算在合同价款内,不另行计取,但不免除乙方相应的责任和义务,相关费用由乙方承担。
5.3 本工程合同金额为固定价。甲方不再就本工程向乙方支付任何其他费用。
第六条 付款方式及发票约定
6.2 每次付款前,乙方应向甲方提示付款,并向甲方提供同等金额的发票。乙方未提交发票的甲方有权拒绝付款。
6.3 乙方提供的收取本合同项下工程款的账户信息:
开户名:
账号:
开户行:
第七条
工程验收
《消防验收意见书》。
第八条
工程保修
8.1 按照建设部(2000)第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》中的有关规定,安装工程质保期为贰年,凡因施工质量问题,在上述保修期内,应由乙方承担无偿保修责任。
8.2 质保时间从消防验收合格之日算起。
8.3 乙方收到甲方或物业部门或监理发出的返修单后,24 小时内派人到达返修现场进行保修,否则甲方或物业部门有权自行派人维修,其维修费用以甲方和物业部门与业主签字认可为准(无需乙方签字认可)。
第九条
违约责任
9.1 违约金标准为合同金额的 20%。
9.2 甲方违约责任:
如甲方未能按规定期限支付工程款,在收到乙方的书面催告通知后,在十日内仍未支付的,自催告期(第十日)满之日起,乙方有暂停施工的权力,甲方应按照合同约定承担违约责任。
9.3 乙方违约责任:
9.3.1 乙方负责提供消防工程设计图纸及其他全部报建材料,并完成消防报建手续,如果乙方报建手续不完善造成工程停工,一切损失和责任由乙方负责,乙方应按照合同约定承担违约责任。乙方承担违约责任不免除乙方应尽的义务,包括但不限于继续完成报建手续,按期完工。
日内返工完毕,所有返工产生的费用由乙方承担,返工延期或返工后仍然达不到验收要求的,甲方有权终止合同,乙方应返还甲方已付的全部款项,并承担因此造成的一切经济损失和法律责任,乙方应按照合同约定承担违约责任。
5‰ 支付滞纳金;
超过 10
日未完工的,甲方有权解除合同,乙方应当向甲方支付违约金,若违约金不足以弥补甲方因此遭受的经济损失的,甲方有权继续追索。
9.3.4 本合同工程质量若经甲方、物业部门或检测机构鉴定为不合格工程,乙方必须承担因此造成的一切经济损失和法律责任,无条件赔偿由此造成的一切直接和间接损失,甲方有权终止合同,乙方应返还甲方已支付的款项,并按照合同违约金标准承担违约责任。
9.3.5 开工后 5 天内乙方不能提供施工机械设备或施工队伍进场,视为乙方无能力继续履约,甲方有权单方终止本合同,要求乙方无条件退场,更换施工队伍,乙方除返还已收取的所有费用外,须按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金。
9.3.6 乙方不得将工程转包,也不得擅自变更甲方认可的项目经理,一经发现,甲方有权终止合同,并责令乙方无条件立即退场,乙方退还甲方所有已付款项,由此造成的一切经济损失及法律责任由乙方全部承担,并按照合同违约金标准承担违约责任 9.3.7 乙方出现法律规定的其它违约行为,导致未按时完工或工程验收不合格的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
9.3.8 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品、工程材料进行保护。若因保护不当,所产生的事故及其相关责任由乙方负责。
第十条
其他
10.1 如履行本合同时发生争议,应及时协商解决。协商不成,任何一方均可向施工项目所在地人民法院起诉。
10.2 本合同一式 四 份,甲方执 叁 份,乙方执 壹 份;
本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。
签署声明:各方充分知悉且已理解本协议全部内容,于本页盖章予以确认;
各方均保证,下列之签名者已获有效授权并足以代表各 方签署本协议。
(以下无正文)
附件:
1 原房屋消防点位平面图 2 消防改造平面图
甲方:
乙方:
签约代表:
签约代表:
签约时间:
签约时间:
;2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇二
乙方:_____________公司
1、工程名称:__________________________。
2、工程地点:__________________________。
3、承包方式:包工包料(甲方认质认价)
1、本合同工期为______天
2、工程总造价:____________元整,大写:__________________整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,______天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。
1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2、合同纠纷解决方式:法院起诉。
本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇三
租赁期共_____年零___月,甲方从_____年___月___日起将出租房屋交付乙方使用,至_____年___月___日收回。乙方须向甲方一次^v^纳房屋租金元、安全抵押金元(人民币)。
乙方有下列情形之一的,甲方有权终止合同、收回房屋:
1、乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;
3、乙方拖欠租金和拒不缴纳的;
4、乙方不服从甲方管理,如出现谩骂、威胁甲方管理人员的;
7、乙方未经甲方同意,私自改造影响房屋结构的;
8、乙方不按时足额缴纳房屋租金和安全风险抵押金的。
租赁合同如因期满而终止时,如乙方到期无法找到房屋,甲方在条件允许的情况下,酌情延长乙方的租赁期限。
如乙方逾期不搬迁,甲方有权向人民法院起诉和申请执行,甲方因此所受损失由乙方负责赔偿。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋时,乙方享有优先权。
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇四
乙方:
按照《_合同法》的原则,甲乙双方经友好协商,就甲方中央空调安装工程达成一致协议。为保证工程施工进度。提高工程质量,明确甲乙双方的职责、权利、义务,互相配合协作确保工程如期完成。结合本工程的具休情况,签订本合同,以至双方共同遵守。在签署本合同时,双方对本合同所有内容及条款已详尽了解,合同经签署后,即视为对其所有内容及条款确认无误,并愿意遵守执行,放弃对合同内容及条款有疏忽之处作为不执行合同的理由之权力。
一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者,乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。
二、工程内容及范围
1.工程名称: 舒适性空调系统工程;
2.工程地址:
3.工程内容及质调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收,并量要求:乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量,进行采购、安装、达到合格标准。
4.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下:
b.空调检修口、出风口的位置及尺寸按施工图设计图纸执行;
d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加,增加部分的费用较大时由甲方承担。
5.施工中,因甲方原因而造成的变更,不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。
三.工程包干总价
按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为 元,人民币大写: ,如有其它一切费用由乙方承担。
四.本工程总承包付款方式如下:
1. 第一期:合同签订后三个工作日内,甲方向乙方支付总工程款的30%作为定金。
2. 第二期 货到现场 签收合格付总工程款60%
3 第三期:工程完工全部验收合格,付清尾款。
五.工期要求
1.二次装修工程结束前,进行空调系统运转调试,并进行竣工验收。
1.如遇下列情况,工期可作相应顺延:
c.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位置;
d.因遇人力不可抗拒的因素(如:恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。
六.双方责任
1.甲方责任
a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;
2.乙方责任
e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏,乙方原因造成工程延期应由乙方负责。
f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任,乙方应及时妥善处理,不得拖延。
g.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。
3.本合同签订后,若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的,毁约者除退还已收取或已支付的工程款外,另按工程款总金额的10% 赔偿对方。
七.工程验收及保修
1.本工程应符合“中央空调”设计及安装技术标准;
3.本工程保修期:
b本工程安装工程保修期为2年,保修期从调试验收合格之日起计算;
八.合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,不能协商解决的,向本工程所在地的人民法院起诉。
九.其它
1、未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇五
1、工程地址:_____________________________________________________。
2、工期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。
1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。
5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。
6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
7.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
8.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章):____________________
乙方(签字):____________________
_____________年_______月______日
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇六
乙方:
工程地点:___________________.
工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)
工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)
工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
合同价款:本合同工程造价为(大写)____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)
提供施工期间的水源,电源;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单)
由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
(1)_________________________;
(2)_________________________;
(3)_________________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)
工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)
双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)
施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
乙方:
2023年民房光伏发电安装视频 消防改造工程施工合同实用篇七
工程项目
合同
甲方:
乙方:
丙方:甘肃天一会计师事务有限公司
2.在履行《合同》过程中,乙方如果可能遇到妨碍按时完成项目的情况时,应及时将延期的事实、可能延期的期限和理由通知采购人。采购人在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长合同完成的时间或延期提供服务。
3.乙方如无正当理由而拖延合同完成的时限,将受到以下制裁:没收履约保证金,加收误期赔偿费或终止合同。乙方逾期未完成合同项目,按每逾期一日扣减合同总价款的1‰,逾期时间超过30日扣除该项目的全部价款的5%。
第十条:争议的解决
在发生对项目内容、货物数量质量、售后服务、保障措施等 问题时、应先通过友好协商形式解决,如协商开始30天后仍不 能解决,可以向肃州区政府采购办公室提请调解。调解不成,任 何一方有权在签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。
第十一条:其他约定
1.认真遵守职业道德和行业规范,严格执行财经纪律,坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。
2.乙方对中标项目建立档案,记录项目执行过程中全部执行情况,并及时负责地向甲方提供项目执行过程中执行情况的报 告。
3.甲方将不定期地对乙方执行项目情况进行检查。第十二条:违约终止
1,在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书,提出终止部分或全部。
(1)乙方不遵守国家法律法规规定和服务承诺标准;
(2)乙方没有按承诺的时间或甲方同意延长限期内完成项目
内容及要求或提供其他服务:
(3)乙方没有按承诺的价格签订合同:
(4)乙方无故不按照甲方要求完成项目内容的:
(6)违反本合同中规定或承诺的其他情形。
除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其履行的合同义务。
第十五条:合同生效
1.下列文件与本合同具有同等法律效力:
(l)甲方谈判文件(编号:tyzb2014—24号):
(2)乙方谈判响应性文件:
(3)报价表、保障措施、售后服务及相关承诺等:
如上述文件与本合同有不符之处,以有利于甲方的为准。
2.本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。
3.本合同一式柒份,甲方、乙方各执壹份,肃州区政府采购办执叁份。
第十六条:合同修改
除了双方签署书面修改合同,并成为本合同不可分割的一部分之外。本合同条件不得有任何变化或修改。
第十七条:合同附件
附件一:谈判响应性文件
附件二:服务承诺书。
附件三:成交通知书。
附件四:质量保修责任书
附件五:投标企业报价表
需方(甲方)
单位名称:
地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
签订日期:201 4年月日
招标代理机构(丙方)
法定代表人:
负责人:
联系电话:
日期:2014年月日
合同签订日开始天内项目实施完毕。
2.质量要求:
符合中华人民共和国行业标准及相关规范标准。
第四条:项目完成期限
第五条:项目验收
乙方在完成本项目全部内容后且经甲方验收合格之日起在7个工作日内,由甲方向肃州区教育局提出申请,按谈判内容要求.甲、乙及肃州区教育局三方组织有关人员进行全面验收。
第六条:履约保证金
乙方保证金转为信誉履约保证金(履约保证金为中标金额的10%);甲方在《合同》履行完毕项目验收合格后七个工作日内无息退还履约保证金。
履约保证金账户:
户名:肃州区教育资金核算中心
账户:***
开户行名称:农行酒泉南环西路支行
第七条:合同款的支付
合同价款由肃州区教育局资金核算中心集中支付方式。乙方在所提供的项目全部完成后经甲方验收合格后,向肃州区教育局提供如下单据:(1)按《合同》总价款、验收报告开据的发票(完税价)复印件;(2)采购人加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单。按合同要求支付合同总价款的90%,剩余10%的合同款于质保期一年后七个工作日内支付。
第八条:质量保证
按照本合同第三条的要求执行。
第九条:履约延误
五、合同主要条款
乙方:
丙方:甘肃天一会计师事务有限公司
第一条:项目名称、数量及价格
(详见《谈判响应性文件》中“投标报价表”》
合同总价款:
第二条:甲方与乙方
甲方为工程项目实施所在的学校名称,在《合同》中所述各处甲方(或简称采购人)均为工程项目实施所在的学校名称。乙方为,在《合同》中所述各处乙方(或简称成交投标企业)均为。
第三条:产品规格、质量和项目要求
项目合同总价(大写):投标人在报价中所报的单价和合价,以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该采购项目的各类材料、成本、利润、税金、开办费、技术措施费、人工费、大型机械进场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
1.时间要求: